承包協議書

時間：2022-05-29 18:44:18 承包協議書我要投稿

【精華】承包協議書范文集錦5篇

　　在當下社會，協議的使用頻率呈上升趨勢，簽訂協議可解決或預防不必要的糾紛。那么協議怎么寫才能發揮它最大的作用呢？以下是小編整理的承包協議書5篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。

【精華】承包協議書范文集錦5篇

承包協議書篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　合同簽訂地：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規、條例、規章等，雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本項目協商一致，訂立協議并共同遵照執行。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　二、工程范圍及內容：

　　工程量：

　　承包形式：

　　三、工期：

　　1、開工日期：

　　2、竣工日期：

　　3、合同總工期為工作日。期間如遇連續大雨等無法抗拒的特殊天氣，經甲方和監理簽字認可后，工期可相應順延。

　　四、質量標準采用下列：

　　1、工程質量達到省優至魯班獎;

　　2、工程質量評定等級為優良;

　　3、符合國家質量驗收標準;

　　4、雙方約定的標準、具體為：

　　五、合同價款

　　本合同工程價款結算采用下列種方式：

　　1、采用一次性包死總價的固定價格方式，總價為，如今后涉及工程變更和增加工程量的，增加部分按實結算。若變更增加工程量在5%以內，雙方不再簽訂補充協議，若變更增加工程量超過5%的，雙方應另行簽訂補充協議。

　　2、按實際發生的工程量結算。并按下列約定執行：

　　(1)工程預算價：(工程結束后按實結算)工程單價：(含外運等其他一切費用)

　　(2)按實際發生的工程量，結合江蘇省有關工程定額標準計算，由乙方報決算價，經監理及甲方審核后，由會計事務所或進行審計確認。

　　(3)所有工程量必須在每月日前，由乙方向甲方提交月統計報表或已完工程量報告，須經監理及甲方審核同意。

　　(4)若涉及工程變更及增加工程量的，須經甲方項目負責人下達指令，變更簽證除應由監理方簽字外，還須由甲方工程部和有關項目負責人簽字，并在實際發生日的十五日內報甲方計財部負責人復核簽字，并由甲方分管領導簽字，以及最終由總經理審批后方可生效，否則甲方有權不予認可。

　　(5)變更工程量在總承包價5%以內，無需追加合同，超過5%，須另訂合同。

　　(6)取費標準及說明：土石方量測量執行省市有關土石方驗收標準，土方量按實結算。

　　(7)工程量核算確認方式說明：完成合格工作量上報甲方審核報批，并編制統計報表上報監理，取得監理、甲方的確認后方可。

　　(8)合同協議一經簽字，不受市場價格變化影響，按合同及協議約定標準進行結算。

　　六、付款方式

　　1、本工程預算款為：

　　扣回工程預付款的方式為：

　　2、工程款按方式支付，具體為：

　　(1)本工程無預付款;

　　(2)按每月完成工程量統計報表，經監理、甲方審核確認后，支付合格已完工工程款的%;

　　(3)總工程款的%作為質量保證金，若無質量問題及其它違約情形，后支付給乙方。相反，如存在質量問題及出現其它違約情形，甲方有權直接扣付乙方質保金，如給甲方造成的損失超過質保金數額，乙方對超出部分仍應予賠償。

　　七、材料、設備供應：

　　八、質量及驗收

　　1、工程質量必須符合本協議第四條約定標準，并按現行國家驗收規范執行。質量保證期年，如工程內容涉及主體結構的，應終身質保。

　　2、項目經理須持有省建委核發的崗位證書，且在建工程不得超過兩個，項目經理在現場的時間每天不低于小時，負責處理工程上有關事務。

　　3、乙方所有進場人員未經甲方認可不得任意調換，若確實需更換，應提前3天以書面形式向甲方申請，否則，乙方任意調換人員達30%時，甲方有權終止合同，乙方無條件退場。

　　4、工程質量驗收必須按規范進行，所有工程資料須與工程施工同步進行，隨時供有關部門及人員查閱，不合格資料及時修正。

　　5、分項工序驗收，以及隱蔽工程驗收，必須經甲方及監理簽字驗收后方可進行下道工序施工。

　　6、甲方及監理應在收到乙方請驗報告后小時內驗收完畢并出具書面驗收意見。平時甲方定期或不定期抽查，發現質量問題時，出具限期書面整改意見，乙方必須按甲方要求限期整改。若多次發現質量問題，或經兩次整改仍不符合要求，甲方有權根據情況要求支付違約金，嚴重的責令退場，一切損失由乙方負責。

　　7、竣工后，乙方應書面通知甲方及監理驗收，乙方在竣工后天內提供符合規范性要求的竣工圖及全部竣工資料，并應一式份。

　　8、其他約定：按圖紙說明施工，達到甲方、監理的要求，禁止隨地灑落、傾倒。

　　九、施工組織與工期

　　1、乙方在收到甲方正式施工圖紙三日內向甲方提交書面施工組織方案，乙方自行辦理開工報告等相關手續，甲方對乙方的施工組織方案進行審核批準，安排圖紙技術交底。

　　2、乙方必須按合同工期和批準的進度計劃組織施工，接受甲方、監理對工程進度的監督、檢查，工程實際進度與計劃不符時，甲方、監理有權責令限期改進，乙方應按甲方、監理的要求提出整改措施報甲方、監理審批后執行，期間趕工費用由乙方自理。月進度明顯滯后于進度計劃時，甲方有權暫停支付工程款。若乙方明顯無力按約定工期完工時，甲方有權調換施工隊伍，乙方應在按到甲方退場通知的十日內無條件退場，并撤出所有人員及設備，工程款按實際完成工程量的%支付，否則甲方不支付任何款項，每拖延一天按總工程款的2‰承擔延期違約金，造成其它損失的，應全額賠償。

　　3、項目經理：現場代表(乙方)：

　　監理：現場代表(甲方)：

　　4、施工中的水、電、食宿、工具等設施的約定：乙方自行解決

　　甲方(簽章)：乙方(簽章)：

　　法定代表人：法定代表人：

　　授權代表(簽字)：授權代表(簽字)：

　　年月日年月

承包協議書篇2

　　甲方(以下稱甲方)：

　　乙方(以下稱乙方)：

　　為更好的完成xx三期鋼筋工程施工任務，明確雙方責任，保質保量，經雙方友協商，制定本協議，希雙方共同執行。

　　一、工程名稱：xx新岸線三期13#樓模板工程。

　　二、承包方式及承包單價：包工不包料(包鐵線、包鐵釘、包人工、包質量、包安全、包工期)。按深圳市筑博工程設計有限公司提供施工圖計算工程量;

　　(因考慮復式層施工難度)按展開面積每平方米主拾伍伍角 (15.50元)。

　　三、付款方式：按當月施工進度支付給乙方70%，工程完成后付至90%，驗收通過后辦理結算手續，在結算完后三個月內付清余款。

　　四、組織領導：

　　1、乙方必須指定專項管理人員，負責安排生產、人員調配及技術、施工安全、文明施工等工作。

　　2、乙方應服從甲方的統一指揮、調配管理，遵守各項規章制度，配合其他分部工程施工，違者按章罰款。

　　3、施工期間，乙方如因技術力理不足，施工質量出現缺陷，因此致使施工進度延誤所造成的一切損失。由乙方負責，同時甲方有權單方凍結乙方承包工程款，并按已完成的工程量70%結算，30%作為補償甲方損失，并由甲方重新安排他人施工。

　　五、雙方責任

　　1、甲方責任：

　　(1)甲方提供乙方施工圖紙一份。

　　(2)負責乙方施工人員臨時住宿、生活用水、用電。

　　(3)負責施工前后的清理工作。

　　(4)負責施工照明(如有個別地方因大燈照不到的，需用其它照明由乙方自行負責。

　　2、乙方自任：

　　(1)負責本工程施工小型工具，包括手提鋸木機、手電鉆、板手、鐵錘、鋼鑿、拆模用撬棍、防護手套、雨衣、高空作業安全等模板工程所需的小型工具。

　　(2)文明施工，做到工完場清，每次施工完及時清理施工現場。合理使用短方木、小模板，嚴禁亂鋸亂切，不得大材小用，杜絕浪費。

　　(3)嚴格按設計要求及施工規范要求施工，保證工程施工質量。若因乙方施工工藝原因造成返工，所造成的損失均由乙方承擔。熟悉圖紙，注意各部位墻體厚度，按設計圖紙要求制作好墻厚砂漿限位。

　　(4)每個工人要遵守紀律，不打架、不滋生是非，若違犯，乙方要承擔責任。發生打架者，雙主先給予罰款500~1000元，一切醫藥費由先動手者負責，嚴重者送交當地政法部門處理。

　　(5)嚴禁偷盜，如果發現偷東西，按價格十倍處理，清理出隊，嚴重送交公安部門法辦。

　　(6)教育工人愛護公物，嚴禁損壞公共設施，如經發現給予處罰。

　　(7)負責本工種材料、工具卸車并分類堆放整齊，拆下來的模板、方木要將鐵釘取出并按指定位置分類堆放整齊。

　　(8)接受甲方規定的各項管理制度，詳見施工現場各項目管理制度條款。

　　六、工期：按照甲方計劃的施工進度要求，在規定時間內完成施工任務，按期完成給予獎勵，逾期完成者按規定罰款。

　　七、本協議一式二份，甲乙雙方各執一份，未盡事宜有待雙方協商解決。本協議自簽訂之日起生效，工程竣工后，工程款付清本合同自行作廢。

　　甲方代表簽名：乙方代表簽名：

　　日期：日期：

承包協議書篇3

　　甲方：_________________

　　身份證：___________

　　乙方：________________

　　身份證：___________

　　甲乙雙方本著平等互惠的原則，就共同承包"申通"開福區網點事宜達成以下協議，以供雙方信守。

　　一、合伙宗旨：___________共同出資、合伙經營、共享收益、共擔風險。

　　二、合伙經營項目及范圍：___________甲乙雙方合伙承包"申通"快遞開福區網點。

　　三、合伙期限：___________"申通"合同到期無法履行，或甲方乙方提出終止合作止

　　四、出資額、方式及比例：___________

　　1.甲方以現金出資，出資額為人民幣______萬元(大寫：______________元整)。該款為起動項目的前期費用，占全部出資比例50 %。

　　2.乙方以現金出資，出資額為人民幣 _______萬元(大寫：______________元整)。該款為起動項目的`前期費用，占全部出資比例50 %。

　　3.本合伙出資共計人民幣 ____元(大寫：______________元整)。合伙期間甲乙雙方的出資為共有財產，暫由甲方保管，甲方不得挪做它用，否則按照銀行利息即3%比例支付乙方違約金。乙方亦不得隨意請求分割。合伙終止后，各合伙人的出資仍為個人所有，屆時予以返還。

　　五、盈余分配與債務承擔

　　1.盈余分配，以出資份額為依據，均分。具體如下：___________

　　1.1甲乙雙方每月底最后一天確認本月營業收入、純利潤等金額，甲乙雙方按照純收入的____%發放基本生活費。其余營業收入存入對公賬戶，再另行分配。

　　1.2甲乙雙方每季度末最后一天確認本季度營業收入、純利潤等金額，甲乙雙方按照本季度純收入的20%發放季度分紅。其余營業收入存入對公賬戶，再另行分配。

　　說明：以上收支情況由甲方登記整理電子版明細，由乙方登記整理紙質版明細，每日一清，每周一結，月底最后一天就當月相關金額簽字確認，另任何一方可不定時查看另一方賬目及現金總額。

　　2.債務承擔：合伙債務先由合伙財產償還，合伙財產不足清償時，以各合伙人的出資份額為據，均擔。

　　六、入伙、退伙、出資的轉讓

　　1.入伙：___________暫不允許他人入伙，業務穩定后如需入伙需經過另一方同意方可。

　　2.退伙：

　　2.1甲乙雙方需有正當理由方可退伙;

　　2.2不得在合伙不利時退伙;

　　2.3一方退伙需提前30天告知另一方并經另一方同意方可;

　　2.4退伙后以退伙時的財產狀況以現金形式進行結算;

　　2.5未經合伙人同意而自行退伙給合伙造成損失的，應進行賠償。

　　3.出資轉讓：

　　3.1允許合伙人轉讓自己的出資。

　　3.2轉讓時合伙人有優先受讓權，如轉讓合伙人以外的第三人，第三人應按入伙對待。否則以退伙對待轉讓人。

　　六、禁止行為

　　1.未經另一方同意，禁止任何一方私自以合伙名義進行業務活動;如其業務獲得利益歸合伙，造成損失按實際損失賠償。

　　2.禁止合伙人經營與合伙競爭的業務。

　　3.禁止合伙人再加入其他合伙。

　　4.如合伙人違反上述各條，應按合伙實際損失賠償。勸阻不聽者可由另一方決定除名。

　　七、爭議的解決方式

　　甲乙雙方之間如發生爭議，應共同協商，本著有利于合伙事業發展的原則予以解決。協商不成的可依法向人民法院起訴。

　　八、本合同如有未盡事宜，應由甲乙雙方討論補充或修改。補充和修改的內容與本合同具有同等效力。

　　九、其他

　　甲乙雙方僅限甲乙雙方的房租費、伙食費暫由甲方在出資額中承擔，計入營業成本中。其他發生一切費用由甲乙雙方自理。

　　甲方：___________ 乙方：

　　地址(戶籍)：___________ 地址(戶籍)：___________

　　電話：___________ 電話：___________

　　________年 _______月 _______日________年 _______月 _______日

承包協議書篇4

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：__________________

　　定作方：__________________

　　定作方委托承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品：

　　┌—————┬—————┬——————┬———————┬——————┐

　　│品名│規格│單位 │數量 │備注 │

　　├—————┼—————┼——————┼———————┼——————┤

　　│ │ │ │ │ │

　　├—————┼—————┼——————┼———————┼——————┤

　　│ │ │ │ │ │

　　└—————┴—————┴——————┴———————┴——————┘

　　第二條加工成品質量要求：_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據)

　　第三條原材料的提供辦法及規格，數量，質量：___________________________________________________________________________________(1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。2，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3，原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。)

　　第四條技術資料，圖紙提供辦法：____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2，承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。3，定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。)

　　第五條價款或酬金：________________________________________________________________________________________(價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。)

　　第六條驗收標準和方法：__________________________________________

　　________________(1，按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)

　　第七條交(提)貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________(1，交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。2，交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)

　　第八條包裝要求及費用負擔：____________________________________________________

　　第九條運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________

　　第十條結算方式及期限：____________________________________________________

　　第十一條其他：_____________________________________________________(如：1. 根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)

　　第十二條承攬方的違約責任：

　　一，未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二，交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　三，未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。

　　六，異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

　　七，實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

　　九，未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

　　十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任：

　　一，中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。

　　三，未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四，超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五，超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七，變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自一九____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交_______(如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。

　　定作方：____________________(蓋章)

　　代表人：____________________(蓋章)

　　地址：________________________________

　　電話：________________________________

　　開戶銀行：____________________________

　　帳號：______________________________

　　承攬方：__________________________(蓋章)

　　代表人：__________________________(蓋章)

　　地址：_________________________