買賣合同

時間：2022-02-01 17:24:02 買賣合同我要投稿

【精選】買賣合同范文匯總十篇

　　在當(dāng)今社會，人們對合同愈發(fā)重視，合同起到的作用越來越大，合同是企業(yè)發(fā)展中一個非常重要的因素。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，以下是小編收集整理的買賣合同10篇，希望對大家有所幫助。

【精選】買賣合同范文匯總十篇

買賣合同篇1

　　案情簡介：

　　位于x區(qū)的w公司向位于y區(qū)的k公司訂購一批價值400余萬元的生產(chǎn)設(shè)備，雙方簽訂《設(shè)備買賣合同》和《設(shè)備安裝合同》各一份。設(shè)備經(jīng)安裝調(diào)試投入試生產(chǎn)，其中兩臺設(shè)備運轉(zhuǎn)一直不正常，經(jīng)k公司多次維修仍未解決，w公司要求k公司賠償損失，k公司要求w公司支付設(shè)備余款145萬元，雙方因此發(fā)生糾紛，k公司依據(jù)《設(shè)備買賣合同》將w公司訴至y法院。w公司認(rèn)為案件應(yīng)由x法院管轄，向y法院提出管轄權(quán)異議，但被y法院駁回。w公司即以設(shè)備質(zhì)量問題為由，提出反訴，并在征求一審代理人的意見后，要求k公司賠償損失包括可得利益損失共計1073.13萬元。k公司不承認(rèn)設(shè)備有質(zhì)量問題，并提出w公司除維修期間外，一直生產(chǎn)至今，提出的賠償數(shù)額明顯不合理。

　　一審期間查明：w公司除維修外，生產(chǎn)并未停止。經(jīng)y法院委托，國家建筑材料工業(yè)建材機械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試中心(下稱測試中心)對設(shè)備質(zhì)量做出鑒定結(jié)論即“設(shè)備質(zhì)量問題系使用不當(dāng)造成”。y法院據(jù)此做出判決：w公司支付k公司設(shè)備余款145萬元及相應(yīng)利息，駁回w公司的訴訟請求。w公司一審敗訴后，要求我為其二審代理人，以實現(xiàn)其訴訟主張。

　　一審敗訴原因：

　　接受委托前，我對w公司的一審訴訟請求及相關(guān)證據(jù)進行分析，并找出以下敗訴原因：

　　(1)w公司向k公司提出賠償?shù)那疤崾窃O(shè)備確實存在質(zhì)量問題，并且質(zhì)量問題是k公司直接造成的。但是，w公司對此缺乏證據(jù)。而且，“質(zhì)量問題系使用不當(dāng)造成”的鑒定結(jié)論對w公司明顯不利。

　　一審中，w公司雖然認(rèn)識到鑒定結(jié)論對其不利，但是未提出****鑒定結(jié)論的有力的證據(jù)及法律支撐。

　　(2)可得利益損失賠償數(shù)額的計算明顯不合理，顯然超過k公司訂立合同時預(yù)見到或者應(yīng)當(dāng)預(yù)見到的因違反合同可能造成的損失。同時，其可得利益部分的主張也無證據(jù)證明。

　　w公司一審請求賠償數(shù)額構(gòu)成為兩部分，一為直接損失部分即設(shè)備維修費及更換材料的費用;其余為可得利益損失部分，包括維修停產(chǎn)利潤、w公司建廠總投資的利息、稅務(wù)返稅、停產(chǎn)期間產(chǎn)生的工人工資等。除直接損失部分提供了證據(jù)，可得利益損失部分僅有計算方式并無證據(jù)提供。

　　另外，通過w公司同行業(yè)平均利潤率的考查，以及對w公司的財務(wù)賬目的審查，置疑w公司的所謂“可得利益損失”的數(shù)額與事實不符。

　　代理思路及相關(guān)工作：

　　1、建議w公司迅速自行委托技術(shù)權(quán)威對設(shè)備不能正常運轉(zhuǎn)的原因作出全面分析。

　　經(jīng)技術(shù)權(quán)威全面分析，認(rèn)為：設(shè)備質(zhì)量是一個需綜合多種因素分析并需k公司提供其生產(chǎn)設(shè)備的相關(guān)材料、工藝等方面的資料，才能作出初步判斷的問題。同時，因設(shè)備一直在使用，有關(guān)設(shè)備的質(zhì)量問題的準(zhǔn)確結(jié)論就更難做出。但是，技術(shù)權(quán)威通過對k公司安裝記錄的運行數(shù)據(jù)審查，發(fā)現(xiàn)其中的一項指標(biāo)不符合國家標(biāo)準(zhǔn)。而該項指標(biāo)也可造成設(shè)備運行不正常。

　　2、查明一審法院委托的鑒定機構(gòu)未進入最高人民法院的司法鑒定人名冊，不具有鑒定人資格，據(jù)此做好申請重新鑒定的準(zhǔn)備。

　　3、通過對一審敗訴的上述分析，從事實和法律的角度告知w公司一審的訴訟主張，二審不可能支持。同時，要求w公司如實陳述案情，并告知隱瞞真相可能造成的危害。希望w公司吸取一審教訓(xùn)，據(jù)實計算出損失，并提出證據(jù)。引導(dǎo)其實事求是的調(diào)整思路，根據(jù)事實和證據(jù)，重新確立二審目標(biāo)。

　　通過多次溝通和交流，k公司法定代表人終于吐露真相：直接損失為40余萬，可得利益損失為100萬左右。但是，可得利益部分的證據(jù)因涉及企業(yè)商業(yè)秘密，不易公開。一審之所以提出1000多萬的主張，是因一審代理人告知他所謂 “可得利益損失”就是“可能產(chǎn)生的損失”，并未告知他，所謂“可能產(chǎn)生的損失” 是有限制的。

　　代理策略：

　　通過上述工作，掌握了案件的利弊，分析了案件的走向，得出二審若以判決方式結(jié)案，k公司必敗訴的結(jié)論。由此確定二審的目標(biāo)-調(diào)解結(jié)案。為了迫使對方達(dá)成調(diào)解，采取以下策略：

　　1、依據(jù)《設(shè)備安裝合同》，重新組織證據(jù)以安裝質(zhì)量不合格為由，另案向x法院起訴，要求k公司賠償損失包括可得利益損失。

　　在向x法院提出可得利益賠償數(shù)額前，告知w公司，若以判決結(jié)案，因缺乏證據(jù)，可得利益的真實損失部分100萬，x法院也不會支持。但是，為了給對方充分的壓力，就可得利益部分提出200余萬元的主張。w公司對此表示同意。

　　2、以一審鑒定機構(gòu)不具備鑒定資質(zhì)為由，要求二審法院對質(zhì)量問題進行重新鑒定。

　　3、請求二審法院促成調(diào)解，并通過法院向?qū)Ψ酵嘎叮航邮苷{(diào)解即可撤回x法院的訴訟。

　　案件結(jié)果：

　　二審達(dá)成調(diào)解協(xié)議如下：w公司支付k公司貨款10萬元。同時，w公司在x法院撤訴。案件最終結(jié)果達(dá)到了預(yù)期的代理目標(biāo)。

　　案件結(jié)束后，w公司聘請我擔(dān)任常年法律顧問。

　　代理感悟：

　　w公司的一審敗訴，源于對《合同法》“可得利益損失”的曲解甚至濫用。

　　律師確定代理策略，必須注意與案件相結(jié)合，與法律的規(guī)定相結(jié)合，做到依法立論、依法辯論，而不能違反法律，曲解法律，違反法治原則，置事實于不顧，為當(dāng)事人出歪主意，以達(dá)到個人目的。這既是做律師必須具備的基本素質(zhì)，又是律師安身立命之本。

買賣合同篇2

　　目前聽到很多的同事跟我咨詢：某某在售房屋附有租約，而客戶卻不愿意承接該租賃關(guān)系，如果業(yè)主必須解除現(xiàn)存的租賃合同才能成就買賣合同，請問這種租賃合同到底可不可以解除?如果解除了是否違背了“買賣不破租賃”的原則?

　　首先，這個問題的探討有個前提：我們這里所說的租賃合同必須是“合法，有效，現(xiàn)存”的租賃合同。即合法目的不能違法，例如租賃標(biāo)的'物業(yè)來從事違法犯罪活動，須在法律范圍內(nèi)進行約定，例如租賃期限不能超過20年，超過部分無效，合同期限尚未屆滿。以下探討是在此前提下進行

　　關(guān)于租賃合同的解除問題是個比較有爭議的問題，一部分人認(rèn)為房子是業(yè)主的，業(yè)主想怎么處理就怎么處理，關(guān)租客什么事?所以可以解除(在這里有必要解釋一下，是“業(yè)主的”法律的表敘是業(yè)主對該房屋享有所有權(quán)，而有所權(quán)是一種對世的，絕對的權(quán)利，即所有其他人都不得侵犯該權(quán)利)。另一部分人認(rèn)為，“買賣不破租賃”，租客是基于合同關(guān)系合法取得租賃權(quán)利的，應(yīng)該受法律保護，所以不能解除。

　　現(xiàn)在就想對上敘觀點表達(dá)一下自己的看法。本人認(rèn)為這兩種觀點都有一定的道理，但都不完全正確。前一個觀點是以所有權(quán)否定租賃權(quán)，以絕對權(quán)否定相對權(quán)是沒有道理的。兩種權(quán)利只要合法都應(yīng)該受法律保護。業(yè)主要出售租客承租的房屋，就與租客有很大的關(guān)系!那么，后一個觀點就正確了嗎?不完全正確!如前所敘：“合法租賃合同應(yīng)該受法律保護”是正確的，所以合同能否解除要看具體情況。

　　在此要分兩類情況：如果合同約定了解除合同的條件(主要為違約責(zé)任，解除合同所造成的損失賠償及通知等附隨義務(wù))，那么合同就是可以解除的：如果合同沒有約定任何的違約責(zé)任，尤其是明確約定合同期限內(nèi)不能解除合同的。如果是前一類合同，又怎么解除合同?業(yè)主應(yīng)該根據(jù)合同的約定條件就可以解除了，視具體情況而定。而“買賣不破租賃”主要指一種租賃關(guān)系的承接，租賃標(biāo)的出售后，原租賃合同對買受人句許生效。這與承接前后者承接后租賃關(guān)系的接觸并不沖突。

買賣合同篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　雙方依據(jù)《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法規(guī)，本著平等自愿，互惠互利的原則，充分友好的協(xié)商如下協(xié)議：

　　一、代理地區(qū)經(jīng)營權(quán)限

　　1)甲方同意將_____________品牌女裝在_______經(jīng)銷權(quán)授予乙方。

　　2)乙方不得擅自轉(zhuǎn)讓，乙方未經(jīng)甲方授權(quán)同意不得跨越權(quán)限范圍以外的地方銷售____________品牌女裝，甲方也不能在同地區(qū)授權(quán)他人經(jīng)銷同品牌產(chǎn)品。

　　二、保證金(代理金)

　　1)甲乙雙方于簽約后，乙方必須七天內(nèi)將保證金及貨品預(yù)付款匯到甲方指定銀行帳號，此合同方始生效，如七天內(nèi)乙方款未到甲方指定的帳上，即作為乙方自動放棄，同時甲方有權(quán)取消本合同。代理經(jīng)營應(yīng)付保證金人民幣_________元，貨品預(yù)付款人民幣__________元

　　2)甲乙雙方于本合同到期時，乙方不再續(xù)簽：依據(jù)本合同之第八款規(guī)定辦理，在乙方無任何違約責(zé)任前提下，將無息退還乙方保證金，時間為30天。余款處理：以當(dāng)季等值貨品相抵之辦法辦理。

　　三、甲方責(zé)仟

　　1)負(fù)責(zé)設(shè)計，提供裝修圖紙(設(shè)計費用以每平方米_________元計算)

　　2)甲方有義務(wù)協(xié)助乙方為其營業(yè)人員安排培訓(xùn)指導(dǎo)，相關(guān)費用由乙方承擔(dān)。

　　四、乙方責(zé)任

　　1)裝修：根據(jù)甲方提供設(shè)計方案及陳列規(guī)劃，定制道具，對店鋪或柜位進行全方位的裝潢，并達(dá)到我方的要求(拍成相片快遞至甲方公司)，費用乙方負(fù)責(zé)。

　　2)通訊：乙方必須提供給甲方詳細(xì)的通訊地址，本人身份證復(fù)印件，電話，傳真，聯(lián)系人，并提供專賣店與專柜的具體詳細(xì)地址與聯(lián)絡(luò)電話。

　　3)有效證明：乙方必須提供甲方有效的營業(yè)執(zhí)照，稅務(wù)登記證明復(fù)印件。乙方經(jīng)營地必須懸掛標(biāo)示__________品牌于明顯位置。乙方店鋪內(nèi)不得銷售其他品牌服飾。

　　4)每星期一乙方應(yīng)將上個星期的銷售情況報表傳真至甲方，以便甲方了解市場信息銷售動態(tài)。

　　5)乙方銷售須依照甲方商品之牌價為基準(zhǔn)，不得更換或涂改甲方商品之標(biāo)示牌標(biāo)簽。

　　五、結(jié)算方式

　　1)乙方要求出貨與追加，必須款到發(fā)貨，由甲方協(xié)助代為發(fā)貨。甲方有權(quán)不接受電話等其他形式的口頭追加或不符合要求的追加單，追加有效期為：公司接到追加單之日起，二十天內(nèi)有效，如需延長在截止日中指明。

　　2)乙方供貨折扣為相關(guān)商品零售價的__________%(以上價格為不含稅價格)

　　款匯到簽約代表的帳號上。

　　戶名：

　　帳號：

　　六、退換貨方式

　　1)質(zhì)量問題：

　　乙方收貨后，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，以傳真格式三天內(nèi)通知公司業(yè)務(wù)部，如當(dāng)時不通知則視為正品，如有損壞公司概不負(fù)責(zé)。并在10天內(nèi)返回(日期以收發(fā)貨品的包裹票為準(zhǔn))，甲方應(yīng)予無條件換貨。

　　2)串號問題：

　　乙方收貨后在三天內(nèi)提出異議，逾期甲方有權(quán)不受理。

　　3)退換：

　　乙方可以在合同約定的退還率內(nèi)調(diào)貨(在非質(zhì)量原因前提下，每季同款，同色，同碼累積不得超過5件)期限一個月(日期以收發(fā)貨品的包裹票為準(zhǔn))返回的貨品必須完好無損(含吊牌)無污漬，不影響貨品的再銷售否則甲方有權(quán)不受理。

　　七、違約條款

　　1)甲乙雙方必須嚴(yán)格遵守合同中的每一條款，如任何一方違約，則違約方必須賠付另一方保證金的全額作為違約款。

　　2)除合同中有關(guān)合同終止條款外，任何一方若無正當(dāng)理由而任意終址合同時，則違約方得向另一方支付保證金款的全額違約金。

　　八、合同終止

　　乙方如有下述條件之一者，甲方有權(quán)解除本合同：

　　1)乙方于經(jīng)營期中，有損甲方名譽，信用與經(jīng)濟等行為者。

　　2)乙方未經(jīng)甲方同意，擅自跨區(qū)域經(jīng)營。

　　3)乙方因經(jīng)營不善，導(dǎo)致歇業(yè)，停業(yè)，合并與轉(zhuǎn)讓等行為者。

　　4)合同期屆滿或甲乙任何一方提出希望中止本合同，必須提前一個月以書面形式通知另一方。

　　九、爭議解決

　　1)本合同未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。

　　2)本合同如涉及訴訟，雙方同意以甲方所在地人民法院作為第一管轄法院審理。

　　十、本合同自簽字之日起生效，從_______年______月______日至_______年______月_______日，有效期為______年，期滿自動消失。

　　十一、本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，經(jīng)雙方簽字，公司蓋章后方始生效。

　　甲方：_______________________

　　乙方：________________________

　　代理人：_____________________

　　地址：________________________

　　電話：_______________________

　　電話：________________________

　　_________年______月______日

買賣合同篇4

　　出賣人：

　　買受人：簽訂地點：

　　簽訂時間：年月日

　　買賣雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律規(guī)定，在平等、自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議條款：

　　第一條標(biāo)的、數(shù)量、價款及使用區(qū)域

　　第二條交(提)貨時間及數(shù)量：原則上按合同約定的期限和數(shù)量月均交(提)貨，如遇特殊情況另行協(xié)商。買受人提貨量特殊時，應(yīng)提前天通知出賣人，出賣人盡可能滿足買受人的需求;出賣人遇特殊原因(如設(shè)備大修、電力供應(yīng)不足及其他不可抗力等因素)致使不能正常生產(chǎn)影響供貨能力而不能完全按合同約定數(shù)量供貨時，應(yīng)及時通知買受人，并雙方協(xié)商對交(提)貨數(shù)量作相應(yīng)調(diào)整。每天實際交提貨數(shù)量，買受人提前一天電話通知出賣人。

　　第三條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：符合GB/175-20_《通用硅酸鹽水泥》國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的質(zhì)量要求。

　　第四條標(biāo)的物驗收、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方式：按GB/175-20_國標(biāo)規(guī)定，委托出賣人在同編號水泥中抽取試樣，簽封后保存90天。買受人對水泥質(zhì)量有疑問時，應(yīng)當(dāng)自提貨之日起90天內(nèi)提出，買賣雙方將簽封的試樣送省級或省級以上國家認(rèn)可的水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)進行仲裁檢驗。如檢驗不合格，出賣人將賠償買受人因產(chǎn)品質(zhì)量問題造成的經(jīng)濟損失，并承擔(dān)檢驗費用;如檢驗合格，檢費等費用由買受人承擔(dān)。標(biāo)的物質(zhì)量按GB/175-20_國家標(biāo)準(zhǔn)檢驗，以出賣人在同編號水泥中抽取試樣的檢驗結(jié)果為驗收依據(jù)。出賣人應(yīng)在每批水泥出廠時向買受人出具3天強度報告，并及時補報28天強度報告。

　　第五條合同損耗標(biāo)準(zhǔn)及計算方式：散裝水泥以出賣人地磅計量實數(shù)為準(zhǔn)。買受人有異議可共同利用第三方貿(mào)易磅進行磅差檢驗。損耗按浙江省散辦規(guī)定執(zhí)行(合理損耗≤3‰)。

　　第六條交(提)貨地點：由買受人自行到出賣人公司內(nèi)提貨。

　　(注：買受人可委托運輸人負(fù)責(zé)提貨，并與運輸人簽訂運輸合同，由買受人向出賣人辦理委托書等文書，交貨地點為買受人使用地點。)

　　第七條結(jié)算方式及期限：

　　1、合同單價為暫定單價，如遇廠家價格上調(diào)，按雙方同意的單價結(jié)算

　　。2、雙方每月辦理一次結(jié)算，每月最后一天為結(jié)算截止日，結(jié)算憑據(jù)為雙方確認(rèn)的訂貨清單、現(xiàn)場收貨人簽字的送貨驗收單。出賣人在貨款結(jié)清后出具正規(guī)稅務(wù)發(fā)票給買受人。買受人需在每月10日前將前月結(jié)算貨款支付給出賣人90%，余額在最后一次結(jié)算后，一個月內(nèi)付清。

　　3、買受人若不能按合同約定支付，拖欠款不能超過60天，如發(fā)生超期拖欠，其拖欠部分按每日萬分之五支付滯納金。

　　第八條本合同解除的條件：

　　1、買受人不按約付款;

　　2、買賣雙方對水泥價格調(diào)整無法一致時，任何一方均有權(quán)提出解除合同，并在解除合同的七天內(nèi)結(jié)清貨款。為此雙方互不承擔(dān)調(diào)價產(chǎn)生的其他責(zé)任。

　　3、任何一方違反本合同約定，另一方有權(quán)解除合同。

　　第九條違約責(zé)任：按《合同法》有關(guān)規(guī)定及本合同約定條款執(zhí)行。因不可抗力(如遇臺風(fēng)地震火災(zāi)戰(zhàn)爭等)因素形成時，雙方享有不履行合同的免責(zé)權(quán)。

　　第十條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的，依法向買受人公司所在地人民法院起訴。

　　第十一條本合同有效期限：年月日至年月日。

　　第十二條本合同一式份，雙方各執(zhí) 份，雙方蓋章后生效。

　　出賣人買受人

　　買受人(章)：買受人(章)：

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　帳號：帳號：

買賣合同篇5

　　出賣人（甲方）：

　　身份證號碼：

　　買受人（乙方）：

　　身份證號碼：甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自愿，協(xié)商一致前提下訂立本合同，以共同遵守。

　　一、房屋基本情況

　　甲方自愿將該房屋出售給乙方。

　　二、價款

　　甲、乙雙方經(jīng)過協(xié)商，該房屋售價總額人民幣_______整。（￥：_______元）

　　三、付款方式

　　1、乙方應(yīng)當(dāng)于本合同簽訂當(dāng)日向甲方一次性支付定金人民幣_______元整（￥：_______元），如乙方不履行本合同義務(wù)或單方終止交易，則該筆定金甲方將不予退還，且房屋仍為甲方所有。

　　2、乙方最遲應(yīng)當(dāng)于款共計人民幣元整元）一次性交付甲方。

　　四、房屋的交付

　　1、甲方應(yīng)于乙方付清全部房款后的_______日內(nèi)，將該房屋交付乙方。交付方式為給付該房屋門鑰匙。

　　2、甲方保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛。

　　五、本合同簽定時，甲乙雙方都不具備過戶條件。待過戶條件成熟時，甲方協(xié)助乙方辦理相關(guān)手續(xù)。辦理過程中產(chǎn)生的契稅，土地出讓金等一切稅費均由乙方自行負(fù)擔(dān)。

　　六、違約責(zé)任

　　1、除不可抗拒的自然災(zāi)害等特殊情況外，甲方應(yīng)當(dāng)于乙方付清全部房款后的3日內(nèi)交付乙方房屋，甲方如不按合同規(guī)定的日期交付房屋，每逾期一天，甲方按累計已付款的千分之一向乙方支付違約金。

　　2、乙方如未按本合同第三條規(guī)定的時間付款，甲方對乙方的逾期應(yīng)付款有權(quán)追究違約責(zé)任。自本合同規(guī)定的應(yīng)付款限期之第二天起至實際付款之日止，每逾期一天，乙方按累計應(yīng)付款的1%向甲方支付違約金。逾期超過10日，即視為乙方不履行本合同，甲方有權(quán)解除合同，不予退還定金，并追究乙方的違約責(zé)任。

　　七、其他規(guī)定

　　1、本合同未盡事項，由甲、乙雙方另行議定，并簽訂補充協(xié)議。

　　2、本合同在履行中發(fā)生爭議，由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時，向房屋所在地人民法院起訴。

　　3、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，甲、乙雙方簽字之日起生效。均具有同等效力。

　　甲方（簽字）：_______乙方（簽字）：

　　_______地址：_______地址：_______

　　聯(lián)系方式：_______聯(lián)系方式：

　　_______年_______月_______日_______年_______月_______日

　　見證人：_______

　　_______年_______月_______日

買賣合同篇6

　　原告：

　　地址：

　　法定代表人：

　　被告：

　　地址：

　　法定代表人：

　　訴訟請求：

　　1、判令被告向原告返還全部貨款人民幣96000元，利息人民幣元(截止20xx年月日，請求支持至實際支付之日，按照同期銀行貸款利率計算);

　　2、判令被告向原告賠償因其違約給原告造成的全部損失計人民幣元;

　　3、判令被告承擔(dān)本案的全部訴訟費用。

　　事實和理由：

　　20xx年3月7日，原告與被告于南京市六合區(qū)簽署了《采購合同》(合同編號：RJCH20130315)，約定原告向被告采購2噸DW萃取劑，合同價款為人民幣96000元，若貨到后經(jīng)檢驗不合格的，原告有權(quán)退貨，被告應(yīng)在收到原告退貨通知后一周內(nèi)到原告處自提貨;《采購合同》還約定，被告違反合同約定的，原告有權(quán)解除合同，被告應(yīng)在三日內(nèi)返還合同價款，并承擔(dān)由此給原告造成的損失。

　　合同簽訂后，原告于20xx年3月21日向被告支付了全部貨款并于20xx年3月29日對被告所供貨物進行了取樣檢驗，檢驗結(jié)果顯示貨物質(zhì)量不合格，原告遂通知被告解除《采購合同》，并要求被告返還全部貨款，被告于20xx年5月23日向原告發(fā)函表示愿意在20xx年5月29日退還貨款，但此后被告并未按期退款，雖經(jīng)原告多次催收，被告對此置之不理。被告的上述違約行為已經(jīng)嚴(yán)重?fù)p害了原告的合法權(quán)利。根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》相關(guān)規(guī)定，原告依法向貴院提起訴訟，請求貴院查明事實，依法裁判，支持原告的訴訟請求。此致

　　區(qū)人民法院

　　具狀人：有限公司20xx年月日

買賣合同篇7

　　購貨單位：XXXXXXXXX(以下簡稱甲方)

　　供貨單位：XXXXXXXXX(以下簡稱乙方)

　　第一條其產(chǎn)品名稱、規(guī)格、質(zhì)量(技術(shù)指標(biāo))、單價、總價等。

　　第二條產(chǎn)品包裝規(guī)格及費用XXXXXXXXX

　　第三條驗收方法XXXXXXXXXXXXXX

　　第四條貨款及費用等付款及結(jié)算辦法XXXXXXXXXXX

　　第五條交貨規(guī)定

　　1.交貨方式：XXXXXX

　　2.交貨地點：XXXXXX

　　3.交貨日期：XXXXXX

　　4.運輸費：XXXXXXX

　　第六條經(jīng)濟責(zé)任

　　1.乙方應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟責(zé)任

　　(1)產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量不符合本合同規(guī)定時，甲方同意利用者，按質(zhì)論價。不能利用的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)保修、保退、保換。由于上述原因致延誤交貨時間，每逾期一日，乙方應(yīng)按逾期交貨部分貨款總值的萬分之XXX計算向甲方償付逾期交貨的違約金。

　　(2)乙方未按本合同規(guī)定的產(chǎn)品數(shù)量交貨時，少交的部分，甲方如果需要，應(yīng)照數(shù)補交。甲方如不需要，可以退貨。由于退貨所造成的損失，由乙方承擔(dān)。如甲方需要而乙方不能交貨，則乙方應(yīng)付給甲方不能交貨部分貨款總值的XXX%的罰金。

　　(3)產(chǎn)品包裝不符合本合同規(guī)定時，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)返修或重新包裝的費用。如甲方要求不返修或不重新包裝，乙方應(yīng)按不符合同規(guī)定包裝價值XX%的罰金付給甲方。

　　(4)產(chǎn)品交貨時間不符合同規(guī)定時，每延期一天，乙方應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值萬分之XX的罰金。

　　(5)乙方未按照約定向甲方交付提取標(biāo)的物單證以外的有關(guān)單證和資料，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相關(guān)的賠償責(zé)任。

　　2.甲方應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟責(zé)任

　　(1)甲方如中途變更產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量或包裝的規(guī)格，應(yīng)償付變更部分貨款(或包裝價值)總值x%的罰金。

　　(2)甲方如中途退貨，應(yīng)事先與乙方協(xié)商，乙方同意退貨的，應(yīng)由甲方償付乙方退貨部分貨款總值XX%的罰金。乙方不同意退貨的，甲方仍須按合同規(guī)定收貨。

　　(3)甲方未按規(guī)定時間和要求向乙方交付技術(shù)資料、原材料或包裝物時，除乙方得將交貨日期順延外，每順延一日，甲方應(yīng)付給乙方順延交貨產(chǎn)品總值萬分之XX的罰金。如甲方始終不能提出應(yīng)提交的上述資料等，應(yīng)視中途退貨處理。

　　(4)屬甲方自提的材料，如甲方未按規(guī)定日期提貨，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總額萬分之XXX的罰金。

　　(5)甲方如未按規(guī)定日期向乙方付款，每延期一天，應(yīng)按延期付款總額萬分之XX計算付給乙方，作為延期罰金。

　　(6)乙方送貨或代運的產(chǎn)品，如甲方拒絕接貨，甲方應(yīng)承擔(dān)因而造成的損失和運輸費用及罰金。

　　第七條產(chǎn)品價格如須調(diào)整，必須經(jīng)雙方協(xié)商。如乙方因價格問題而影響交貨，則每延期交貨一天，乙方應(yīng)按延期交貨部分總值的萬分之XX作為罰金付給甲方。

　　第八條甲、乙任何一方如要求全部或部分注銷合同，必須提出充分理由，經(jīng)雙方協(xié)商提出注銷合同一方須向?qū)Ψ絻敻蹲N合同部分總額XX%的補償金。

　　第九條如因生產(chǎn)資料、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝或市場發(fā)生重大變化，乙方須變更產(chǎn)品品種、花色、規(guī)格、質(zhì)量、包裝時，應(yīng)提前XX天與甲方協(xié)商。

　　第十條本合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同，對方有權(quán)拒絕生產(chǎn)或收貨，并要求單獨變更、修改合同一方賠償一切損失。

　　第十一條甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應(yīng)及時向?qū)Ψ酵ㄖ荒苈男谢蝽氀悠诼男�，部分履行合同的理由。在取得有關(guān)機構(gòu)證明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承擔(dān)違約責(zé)任。

　　第十二條本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭議或糾紛，甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商解決，解決不了時，雙方可按下列第種方式處理(未作選擇的，視為選擇1)：

　　1、提交清遠(yuǎn)仲裁委員會〔仲裁委員會〕仲裁;

　　2、依法向人民法院起訴。

　　第十三條本合同(二手工程機械買賣合同)自雙方簽章之日起生效，到乙方將全部訂貨送齊經(jīng)甲方驗收無誤，并按本合同規(guī)定將貨款結(jié)算以后作廢。

　　第十四條本合同(二手工程機械買賣合同)在執(zhí)行期間，如有未盡事宜，得由甲乙雙方協(xié)商，另訂附則附于本合同之內(nèi)，所有附則在法律上均與本合同有同等效力。

　　第十五條本合同(二手工程機械買賣合同)一式XXX份，由甲、乙雙方各執(zhí)正本一份、副本XX份。

　　甲方(公章)：XXXXXXXXX 乙方(公章)：XXXXXXXXX

　　法定代表人(簽字)：XXXXXXXXX 法定代表人(簽字)：XXXXXXXXX

　　XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日 XXXXXXXXX年XXXX月XXX

買賣合同篇8

　　甲方：公司

　　法寶代表人：性別族別職務(wù)

　　住址：

　　身份證號：聯(lián)系電話：

　　乙方：性別族別

　　住址：

　　身份證號：聯(lián)系電話：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，為保護合同雙方當(dāng)事人的合法權(quán)益，確保農(nóng)業(yè)種植增產(chǎn)增收，本著公平、公正、誠實信用和互惠互利的原則，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上充分協(xié)商一致，特訂立本合同。

　　第一條：甲方向乙方有償提供種子公斤(名稱牌號商標(biāo)生產(chǎn)單位規(guī)格等級計量單位)，每公斤元(大寫： )，合計元(大寫： )。

　　第二條：甲方必須保證出售的以上種子符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)如下：

　　第三條：如甲方出售的種子出現(xiàn)問題，雙方一致同意由如是種子質(zhì)量問題，乙方有權(quán)不支付種子款，同時甲方承擔(dān)經(jīng)濟賠償(經(jīng)濟賠償包括種子款、乙方因種植產(chǎn)生的一切物化成本和每畝元的經(jīng)濟效益)和違約責(zé)任。

　　第四條：乙方于年月日所購種子款由甲方墊付，于甲方收購乙方產(chǎn)品時扣除墊付種子款。

　　第五條：甲方已墊付種子即以播種量為準(zhǔn)( 元)作為甲方收購乙方產(chǎn)品的定金。

　　第六條：乙方用購買的種子在種植畝，甲方負(fù)責(zé)收購乙方所生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。

　　第七條：甲方收購乙方產(chǎn)品保底價元/公斤，隨行就市，如果市場價格高于保底價，甲方按照市場價格收購，如果市場價格低于保底價，甲方按照保底價執(zhí)行。

　　第八條：乙方種植的產(chǎn)品必須達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn)：000000000000000000000000000000000000000000000收購保護價元，

　　第九條：甲方在接到乙方電話后日內(nèi)到乙方所在單位

　　收購產(chǎn)品(運費由甲方自行承擔(dān)、包裝物由負(fù)責(zé))，同時將產(chǎn)品款一次性以現(xiàn)金方式付清，收購時間最遲不超過年月日前，逾期收購，乙方定金不退，不支付購買種子錢款，同時有權(quán)將產(chǎn)品出售給他人。

　　第十條：乙方一是必須按甲方提供的栽培技術(shù)要點實施，并主動配合推廣中心技術(shù)人員田間指導(dǎo)，否則，后果自負(fù)。二是由于不可抗逆的原因達(dá)不到上述產(chǎn)品回收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，責(zé)任雙方合同終止。

　　第十一條：違約責(zé)任：

　　1、如乙方違約，定金雙倍返還。

　　2、如甲方提供種子出現(xiàn)質(zhì)量問題，按照本合同第三條條款執(zhí)行。

　　第十二條：本合同未盡事宜，甲、乙雙方協(xié)商一致后可訂立補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

　　第十三條：爭議的解決方式：

　　甲、乙雙方發(fā)生爭議后，雙方協(xié)商或調(diào)解解決，協(xié)商不成或一方不同意調(diào)解的，可訴訟至0000000人民法院。

　　第十四條;本合同經(jīng)雙方簽字后生效。

　　第十五條：本合同一式四份，甲、乙雙方各一份。

　　附：甲方有義務(wù)提供營業(yè)執(zhí)照、種子許可證、發(fā)票等手續(xù)。

　　甲方(蓋章)：

　　法定代表人(簽名)：

　　年月日

　　(簽名)：年月乙方日

買賣合同篇9

　　甲方（買方）：身份證號：

　　乙方（供方）：身份證號：

　　雙方本著保護動物，愛惜、尊重生命的人道主義精神，以誠信、公平、合理之原則，經(jīng)雙方充分的平等協(xié)商，特訂立本合同，雙方共同遵守。

　　1．甲方本著為上述寵物提供合適之生存環(huán)境，愛護寵物之目的，與乙方訂立該買賣協(xié)議。

　　2．甲方承諾購買的寵物交接完畢后，盡飼養(yǎng)人之義務(wù)，對被買寵物的生命存續(xù)期間的防疫、疾病、生育負(fù)有照料之義務(wù)，并對被買寵物的非正常滅失、受傷、疾病、死亡負(fù)有嚴(yán)格的、完全的過錯責(zé)任；

　　3．乙方有義務(wù)向甲方告知寵物健康狀況、性格、愛好、生活習(xí)慣等情況，為甲方飼養(yǎng)購買的寵物提供必要的咨詢和協(xié)助；

　　4．乙方承諾該合同犬只為純種薩摩耶犬，并保證該合同犬只出售之時健康狀況良好，無“犬瘟熱”、“犬細(xì)小病毒”。

　　5．寵物在出售后十五天內(nèi)出現(xiàn)傳染性疾病“犬瘟熱”、“犬細(xì)小病毒”致命傳染病問題，乙方承擔(dān)犬只的全部治療費用或為乙方更換同等價格的寵物或賠償全部購買款。

　　5．若非寵物健康原因，甲方在購買該寵物后五天內(nèi)請求退換，應(yīng)繳納該寵物出售價格50%的違約金。

　　6．寵物的買賣采取一次性付款，現(xiàn)金結(jié)算，款到交接。

　　7．本合約之解釋權(quán)歸甲乙方所有，其他未盡事宜，悉依中華人民共和國相關(guān)法律為準(zhǔn)。雙方因合約所致之任何爭議，若經(jīng)協(xié)商仍無法達(dá)成共識，雙方同意交由甲方或乙方所在地法院裁決。

　　8.本合同經(jīng)雙方簽署后生效，本合同一式兩份，具有同等效力，由甲乙（甲方乙方）雙方各執(zhí)一份為憑

　　甲方：乙方：

　　手機：手機：

　　20xx年 4 月

買賣合同篇10

　　甲方:

　　乙方:

　　因甲方承建了開縣工業(yè)園區(qū)臨港移民生態(tài)園居民拆遷安置區(qū)一期市政工程的建設(shè)，甲方經(jīng)考察決定采購乙方所售0#柴油，甲乙雙方本著平等、誠實、信用的原則，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，達(dá)成如下條款，以便共同遵守。

　　一、乙方必須根據(jù)甲方施工現(xiàn)場所有機械實際用油量，隨時提供0#柴油，滿足甲方所有機械正常運轉(zhuǎn)。

　　二、 0#柴油價格由甲乙雙方根據(jù)開縣市場隨行就市，如有變動，按市場調(diào)價通知單執(zhí)行。如有任何一方故意調(diào)價視為違約。

　　三、乙方提供的0#柴油必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)，保質(zhì)保量，絕不允許用假、冒、偽、劣產(chǎn)品代替，并提供質(zhì)檢報告。如柴油不符合國家標(biāo)準(zhǔn)，造成機械故障問題，由乙方承擔(dān)所帶來的一切后果。

　　四、供貨方式:乙方按甲方供油通知的時間、規(guī)格、數(shù)量運至工地后，由甲方委托專人(姓名:劉朋)收貨后，在收貨發(fā)票上簽字方能有效。

　　五、甲方所需0#柴油量必須按時供貨，若乙方不能按時供貨，甲方有權(quán)另行聯(lián)系其他供油商供油。

　　六、甲方所需的0#柴油，乙方必須如期供油，乙方不得以任何理由推遲供油，否則視為違約并賠償延誤工期的全部損失。

　　七、若因乙方提供0#柴油不符合要求，由乙方提供的柴油廠家賠償甲方因此遭受的全部損失。

　　八、違約責(zé)任:如一方違約，由違約方向另一方按工程總額的10%支付違約金。

　　九、付款方式:在乙方滿足甲方所有要求的情況下，甲方每月定時3次同乙方結(jié)賬。(柴油價格按總價下浮2%)。

　　十、若乙方出現(xiàn)了下列情況之一，由乙方負(fù)責(zé)解決，一切損失(包括甲方損失)由乙方負(fù)責(zé)全部賠償，柴油出現(xiàn)質(zhì)量問題，不能隨時滿足施工現(xiàn)場機械運作，或其他嚴(yán)重?fù)p害甲方形象和聲譽的行為，乙方若不能處理，由甲方處理，乙方負(fù)責(zé)賠償全部費用，且甲方有權(quán)解除本合同。甲方因上述情況單方解除本協(xié)議，將不承擔(dān)任何違約責(zé)任。

　　十一、本合同未盡事宜，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，可另簽補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力，協(xié)議無效，由爭議方向合同簽訂地(開縣)人民法院提起訴訟。

　　十二、本合同從簽字蓋章之日起生效。

　　十三、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方: 乙方:

　　聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:

　　年月日

【【精選】買賣合同范文匯總十篇】相關(guān)文章：

【推薦】買賣合同范文匯總十篇01-10

關(guān)于買賣合同范文匯總十篇01-10

【精華】買賣合同范文匯總十篇12-30

【精選】房屋買賣合同匯總十篇01-02

精選買賣合同范文匯編十篇01-20