爆破施工合同
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》等有關法律、行政法規，雙方遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，就本項目協商一致，訂立本合同并共同遵照執行。
一、工程概況
1. 工程名稱：
2. 工程地點：
3. 工程范圍及內容： 。
4. 工程量：
二、工程內容及工期
1. 工程內容： 巖石爆破、碎渣清運至甲方指定位置（30米以內） 。
2. 工期：
自公安部門批準爆破手續后內完成（報批手續時間自簽訂合同之日起不得超過2天），如遇中雨以上（以氣象部門發布的氣象資料為準）和其它不可抗力，工期順延。
三、工程造價及付款方法
1. 工程造價：預算價 元，工程單價爆破單價為 元/ m3。 實際核算方式：總造價按實際發生的總爆破工程量×單價計算。如總方量不
33足 m，爆破單價為 元/ m。
工程合同一經簽定，不受任何價格調整影響，按合同標準進行結算。
2. 付款方式：本合同簽字生效后，乙方進場后 天，甲方付乙
方 % 工程款，用于購買各種材料；期間爆破工程量完成一半時，甲方支付乙方 工程進度款；驗收合格后 內支付工程款所有余款；質保金 元 天內付清。
四、工程量核算與確認：
1. 爆破施工前，甲乙雙方按照設計要求對總的爆破工程量進行共同測量計算，并經雙方簽字后確認；
2. 施工中如遇甲方臨時增加的新的爆破工程量在上一款的基礎上，爆破范圍擴大或深度增加，則該新增工程量以工程簽單的形式經雙方簽字確認，單價不變；
3. 實際發生的總爆破工程量由上述兩款方量相加后得出。
五、質量、安全及驗收：
（一）、工程質量：
1、乙方必須嚴格按照國家頒發的爆破工作技術操作規程和爆破工程相關的法律法規，保證在安全
的前提下快速完成爆破相關的.工作；
2、甲方在施工條件方面有義務提供必要的幫助和支持、配合完成各項工作。甲方在施工質量等方面給予相應的指導，并進隨時行監督檢查。如果乙方在施工中不按國家頒發的爆破工作技術操作規程和施工規范的要求施工，造成的質量、安全事故、返工浪費等，按照情節輕重，由乙方賠償部分或全部經濟損失。
3. 乙方按照設計圖紙進行爆破施工并達到設計標高、超挖或欠挖控制在100mm以內；
4. 乙方爆破塊石大小滿足機械清運要求，石塊直徑不大于300mm。
（二）、安全管理及責任：
1、乙方在進入施工現場以前，要自行做好安全教育，必須注意重視安全生產，嚴格按照相關國家頒發的爆破安全操作規程施工，輕傷頻率控制在千分之一以下，杜絕發生重大傷亡事故。
2、乙方在深坑作業時，必須要有防護措施。架設安全網、安全帶、安全帽，由乙方自備。
3. 乙方采取先進的爆破方法、合理的施工工藝及有力的技術措施，確保周圍建筑物安全及人身安全。
4. 本工程質量等級：
5. 現場代表：甲方 、乙方 、監理方 。
（三）、爆破機械及現場爆破器材的管理：
1、乙方在施工中，使用乙方自帶的爆破相關機具（如鉆孔機具、防爆毯、厚鋼板等），乙方在開工作業前，必需對從業人員進行全面的施工技術教育和技術交
底，以及安全技術交底，做到每個工人全面熟悉爆破的各種機械的性能、操作規程、安全知識、指定專人操作；
2、乙方應對機具、材料妥善使用和保管，不得損壞和丟失，施工中乙方必須按施工圖施工，聽從現場施工員的指導，測量、放線由甲方負責。施工爆破現場所有從業人員嚴禁吸煙及用火！
六、雙方責任
（一）、甲方責任：
1.按合同規定及時支付各種款項；
2.乙方進場前，清除全部石方上的植被和土層，為爆破施工創造條件；如不能及時提供爆破所需條件造成工期延誤，責任由甲方負責；
3.以劃線或木樁的形式，標明爆破范圍和標高；
4.協助乙方負責爆破時的人員疏散及安全警戒工作；
（二）、乙方責任：
1.嚴格按照國家相關法律、法規的有關安全操作規程施工；
2.結合本工程特點，編制合理、可行的爆破施工方案；
3.負責辦理爆破方案審批手續；
4.嚴格按照設計圖紙及甲方要求進行爆破施工，標高及范圍達到甲方設計規劃及合同中的質量要求；
5.做好爆破時的安全警戒工作，承擔爆破器材、物品的運輸、存放及管理。
6.采取必要的技術及防護措施，嚴禁產生飛石，確保周圍建筑及在建設施的安全和人身安全。如出現違規操作造成的人身及周圍建筑物的安全責任事故，由乙方負責賠償所有損失，包括工期延誤的損失。
7.如延誤工期，每超過工期一天，每天支付違約金 元。
8.每次放炮后，渣石必須及時清運，以免影響后續爆破施工；如安排不當造成影響后續爆破施工，由此而造成工期延誤，由乙方負責；
9. 乙方施工人員食宿自理。
七、附件：
1．本協議經雙方簽章后生效。
2．本協議一式四份，雙方各執兩份，具有同等法律效力。
3．因執行本協議發生爭議，雙方應協商解決，協商不成，由甲方所在地人民法院裁決。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章） ：法定代表人： 法定代表
人：
授權代表（簽字）：
年月日
授權代表（簽字）： 年月 日
【爆破施工合同】相關文章：
爆破施工合同模板06-29
爆破鉆孔施工合同09-08
爆破施工合同范本06-19
爆破施工合同15篇04-28
爆破施工合同(15篇)04-29
爆破施工合同12篇04-21
爆破施工合同(12篇)04-21
爆破施工合同簡潔版09-01
爆破鉆孔施工合同范本06-19