消防合同

時間：2022-01-05 10:11:48 合同范本我要投稿

消防合同模板集錦五篇

　　隨著法律知識的普及，越來越多事情需要用到合同，正常情況下，簽訂合同必須經過規定的方式。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，下面是小編收集整理的消防合同5篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

消防合同模板集錦五篇

消防合同篇1

　　甲方：咸豐縣XX商城物業管理有限公司黔江分公司

　　乙方：重慶市XX機電工程有限公司

　　經甲乙雙方協商，甲方決定將南海鑫城（不含重百商場）的消防系統承包給乙方維修保養，為了明確雙方責權，達成如下協議，共同遵守。

　　一、維護保養范圍及內容：南海鑫城商場公共部分的消火栓系統、自動噴淋滅火系統、消防報警聯動系統，內容包括以上三個系統的閥門開啟、功能調試、維護保養；水泵及控制柜的功能調試及維護保養；探測器、模塊的清洗、功能試驗；報警主機的清掃及功能試驗；線路短路、斷路檢查、維護。各經營戶內的消防系統不含在本合同維保范圍內。

　　二、維護保養合同期限：自**年 6 月 1 日起至**年 5 月 30 日止。

　　三、維護保養費用及付款方式：本合同維護保養費用為每年貳萬捌仟圓整（28000.00 元人民幣）按季度支付，每季度柒仟圓整（7000.00 元人民幣），下季度的前五日內支付上季度的維保費，依次類推。

　　四、維護保養工作是否合格的界定：按本合同約定，每月進行兩次例行檢查及功能試驗（每次由甲方指定人員簽字確認），如甲方通知乙方系統出現重大故障，乙方需48小時內趕到現場進行處理，乙方應按合同約定能如實的例行檢查及故障排除，大系統必須保證正常運行（少數誤報屬正常現象，不屬違約）。維保期間如因乙方的原因造成消防部門檢查不合格導致處罰，視作維保工作不合格（反之為合格），甲方拒付維保費用。如由于乙方原因造成消防部門的處罰，乙方應100%承擔處罰責任和處罰金額。

　　五、功能損壞的設備及配件須經甲方現場確認是否更換，其設備及配件本身的費用由甲方承擔，更換安裝工作由乙方承擔，但甲方要提供更換的設備及配件須五日內供貨到現場。如委托乙方購買，須兩日內核定價格。乙方代購設備及配件的費用，經甲方查驗后，應及時按程序給予報銷。如甲方不按時供貨或核價、報銷乙方代購費用，視作甲方違約。核價后乙方不及時采購，造成系統長時間工作不正常，視作乙方違約。不包含在維保費用內的設備及配件見附后清單。

　　六、違約責任；如甲方不按期支付維保費用，逾期第七天起甲方應每天按應付金額的5%承擔違約金，十五天后乙方有權停止維保工作；直到甲方支付應付的維保費和違約金；乙方方才提供繼續維保服務；這期間所造成的一切損失均由甲方自行承擔。如甲方不及時提供設備及配件或核價，造成系統長時間不能正常工作，期間甲方不能視作乙方未維保，由此造成的責任也由甲方承擔。由于乙方未及時處理故障及未進行合同約定的例行檢查，甲方有權拒付維保費用，由此造成的責任由乙方承擔。

　　七、如系統運行正常，乙方不承擔其他責任。

　　八、本合同壹式肆份，甲乙雙方各執貳份共同遵

　　甲方：乙方：

　　代表：代表：

　　聯系電話：聯系電話：

　　年月日年月日

消防合同篇2

　　甲方： (以下簡稱“甲方”)

　　乙方：北京京泰華盛消防設備有限公司 (以下簡稱“乙方”)

　　甲乙雙方經過共同協商，本著互利互惠、平等交易、共同發展的原則，就乙方向甲方提供產品及服務等有關問題達成一致意見，為明確雙方的權利義務，特簽訂本協議并共同遵守，消防產品購銷合同范本。

　　第一條合作內容

　　乙方向甲方提供消防器材及滅火器的換藥及維修服務，乙方對甲方所購消防器材及維修的滅火器實行全程跟蹤。

　　第二條產品質量要求

　　協議中產品質量及滅火器的換藥及維修服務應符合國家相關法律規定的質量要求。乙方并保證能通過消防驗收。

　　第三條交貨

　　3.1 乙方供貨時須提供《供貨清單》并加蓋公司印章，詳細填寫所有產品名稱、數量、單價和金額。

　　3.2 乙方應將貨物運至甲方指定的交貨地點。

　　3.3甲方收到乙方貨物時，如發現錯裝、缺件以及其他缺陷時，應及時通知乙方，乙方收到通知后應在2日內無償更換及補齊，以達到協議中的標準。

　　第四條報價和結算

　　4.1乙方所供產品價格依據雙方確認的價格表執行。

　　4.2雙方約定以人民幣支付，支付方式為__________形式，乙方同時提供等額合法發票。

　　4.3結算方式：貨到驗收后，甲方在7個工作日內甲方向乙方支付全部結算價款。

　　第五條采購內容及價格

　　序號采購項目型號單位單價(元) 數量總價(元)

　　合計

　　第六條協議的生效和期限

　　6.1 本協議壹式肆份，甲方執貳份，乙方執貳份，經雙方授權代表簽字并蓋章后生效，合同范本《消防產品購銷合同范本》。

　　6.2 協議期限為貳年，從年月日至年月日止。

　　第七條合同的變更和解除

　　7.1 本協議經雙方協商同意可以變更，就變更事項，雙方應另立補充協議。

　　7.2 本協議經雙方協商一致可解除。

　　7.3 協議中一方有以下違約行為，則另一方有權解除合同，并要求違約方賠償經濟損失或承擔違約責任。

　　①乙方無故單方面終止協議，中途停止供貨或未經甲方書面同意停止供貨的。

　　②乙方供貨的產品有質量缺陷，經甲方通知后，未在有效期內及時更換的。

　　③甲方無故終止協議，給乙方造成損失的。

　　第八條質保期及售后服務

　　8.1本協議產品質保期自通過驗收之日起24個月。如由于乙方責任需要更換或修理部分的質保期從再次驗收合格之日起計算，期限為24個月。

　　8.2乙方為甲方提供優質服務，對甲方在乙方所購消防器材及維修的滅火器實行全程跟蹤服務，每年至少上門協助檢查壹次。甲方如有需求可隨時電話預約，乙方在一個工作日內到達。

　　8.3甲方在乙方所購消防器材均免費送貨上門;換藥、維修的滅火器乙方上門提取，換藥、維修后及時送還到甲方。

　　8.4甲方須嚴格按照滅火器使用說明書正確使用、保管、儲存滅火器;經常檢查壓力表，一經開啟，即使噴出不多或壓力表低于綠線區必須及時重新充裝維修;必要時可通知乙方上門指導。

　　8.5甲方享受乙方簽約單位干粉滅火器維修的配件費用全免待遇。

　　第九條不可抗力

　　9.1 本協議中所指不可抗力是指簽訂本協議時不能預見、不能避免或不能克服的事件。

　　9.2 甲乙任何一方由于不可抗力的原因不能履行協議時，應及時向對方通報不能履行或延期履行的理由，并在十五日內提供書面證明，經雙方協商是否變更或延期執行協議。

　　9.3 因不可抗力造成的損失，雙方協商解決。

　　第十條違約責任

　　10.1乙方如延期交貨或交貨數量不足者，乙方應償付甲方此批貨款總值1%的違約金。

　　10.2 乙方所發產品有不合規格、不符合質量要求等情況，甲方有權拒絕辦理收貨手續，且無代為保管責任，因此所發生的一切費用損失，由乙方負責;

　　10.3 在產品保質期內，乙方所供產品存在質量問題或發生損壞，乙方負責無償修復或更換，但甲方非正常使用或人為原因導致的除外。

　　10.4甲方根據本協議第7.3條的約定解除協議的，乙方必須在收到甲方解除協議的通知后一周內退還甲方已付全部款項，設備已經交付的，乙方在返還貨款后一周內自行取回設備。

　　第十一條爭議解決

　　11.1所有因本協議或執行本合同引起的爭議，雙方友好協商解決，協商不成，則任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　第十二條附則

　　12.1 附件與本協議具有同等法律效力，是不可分割的部分。

　　甲方(簽章)：乙方(簽章)：北京京泰華盛消防設備有限公司

　　代理人：代理人：姜金松

　　電話：電話：13366979678

　　日期：日期：

消防合同篇3

　　建設單位（甲方）：XX修

　　保養單位（乙方）：

　　風險提示：發包人的相對義務

　　根據法律規定發包人應辦理法律規定由其辦理的許可、批準或備案，包括但不限于建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發包人應協助承包人辦理法律規定的有關施工證件和批件。

　　若發包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案，由發包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。甲方將_________________消防系統工程委托給乙方XX護保養，經雙方協商同意訂立本合同，共同遵守。

　　一、XX護養工程名稱和地點：

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　二、XX修保養目的：根據公安部《建筑工程消防監督審核管理規定》，本著預防為主，防消結合的原則，確保已建設投入使用的各種消防設施正常運行，以達到消防預警、撲滅初起火災及安全疏散人群的目的，才能有效地預防和減少火災的危害。在當前國家經濟迅速發展，火災形勢相當嚴峻的情況下，消防系統的XX護顯得格外重要，消防系統的完好對于防止火災、減少人身和財產損失具有十分重要的現實意義。

　　三、XX護保養范圍□火災自動報警系統□自動噴淋滅火系統□消火栓系統□噴淋冷卻系統□泡沫滅火系統□氣體滅火系統□防火分隔系統□防排煙系統□應急照明和疏散指示系統□消防通訊設備□移動滅火系統□其他消防設施注：在選定對象的方框中打（■），沒有的打（□）

　　四、XX保內容

　　1、火災報警系統：定期檢修各種火災探測器、手動報警按鈕、和集中報警控制器以及火災事故廣播、消防通訊、消防電源、消防控制室的聯動控制裝置的XX護。

　　（1）每月對火災報警主機、消防電源的各項功能進行檢查保養，檢查其報警及聯動性能。

　　（2）每月對消防計算機系統進行檢查保養，檢查其通訊及聯動性能。

　　（3）每月對消防廣播通訊系統進行檢查，每半年對揚聲器檢查一次。

　　（4）每季度對探測器進行模擬加煙抽檢，其抽檢數量以每年每個探測器檢查兩次來計算。

　　（5）每年對消防系統進行一次綜合試驗（可配合甲方的消防演習同時進行），同時出具年度消防設備XX護保養總結報告，保證年度檢測時合格；如有不合格項目，乙方負責及時XX修，保證消防系統正常運行。

　　2、自動噴水滅火系統：閉式噴淋系統的XX護。

　　（1）每月檢查噴淋泵的遠程及就地控制，并啟泵試運轉。

　　（2）每月對噴頭進行一次外觀檢查。

　　（3）每月對報警閥檢查一次，試驗啟動是否正常。

　　（4）每季對報警閥進行放水試驗，驗證系統的供水能力及壓力開關，水力警鈐的報警性能。

　　（5）每兩月利用系統的末端放水裝置放水，試驗水流指示器的報警性能。

　　（6）每月對消防氣壓給水設備檢查，檢測氣壓。

　　（7）每月對消防蓄水池、高位水箱的儲水進行檢查。

　　（8）每月對各種閥門的開閉及鉛封進行檢查。

　　3、消火栓系統的XX護：

　　（1）每月檢查消防水泵的遠程及就地控制功能，并啟動試運行。

　　（2）每月檢查室內及室外消火檢、水槍水帶的完好性。

　　（3）每季檢查大樓最不利水壓是否滿足消防要求。

　　（4）每季對室外閥門井中控制閥門檢查以核實處于全開啟狀況。

　　4、滅火器：每季度檢查滅火器內壓力是否達標及是否過期。

　　5、防火卷簾門：每月對卷簾門的遠控及就地控制功能進行試驗。

　　6、消防應急照明裝置及疏散指示標志：每月對消防應急照明裝置及疏散指示標志進行放電檢查。

　　五、消防系統工程XX護保養期風險提示：關于實際竣工日期的規定

　　當因實際竣工日期的確認發生糾紛時，可以以相關規定參照具體情形：

　　工程經竣工驗收合格的，以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期，并在工程接收證書中載明；因發包人原因，未在監理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內完成竣工驗收，或完成竣工驗收不予簽發工程接收證書的，以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期；工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移占有工程之日為實際竣工日期。 ________年，即________年____月____日至________年____月____日止。甲方從乙方XX保、服務質量等方面綜合評測后，雙方友好協商無爭議可續簽本合同。

　　六、承包方式及XX護保養費用

　　1、乙方在此期間XX護保養費為_______（_______元）。備注：此合同價款不含稅金。如甲方需要稅票，我公司單獨收取稅金費用。風險提示：對于采購材料和工程設備的義務與責任承包人采購的材料和工程設備不符合設計或有關標準要求時，承包人應在監理人要求的`合理期限內將不符合設計或有關標準要求的材料、工程設備運出施工現場，并重新采購符合要求的材料、工程設備，由此增加的費用和（或）延誤的工期，由承包人承擔。

　　發包人提供的材料和工程設備的規格、數量或質量不符合合同約定的，或因發包人原因導致交貨日期延誤或交貨地點變更等情況的，按照發包人違約的約定辦理。

　　2、在保養XX護期間所涉及的以下易損耗材、易損件由中標服務商乙方承擔：

　　（1）自動報警系統：螺絲；墊片；少于50米的弱電電線、膠帶、電線管、金屬軟管。

　　（2）消火栓系統：潤滑油、生料帶、螺絲、墊片。

　　（3）自動噴淋系統：潤滑油、生料帶、螺絲、墊片。由于消防系統損壞，甲方承擔的配件及材料費如下：

　　（1）除上述中標服務商承擔易損件及一般XX修材料費以外的其它耗材；

　　（2）自動報警系統：各種自動報警消防設備（手動報警按鈕、煙感、溫感、消火栓按鈕、模塊、消防廣播、聲光報警器、消防電話）；多于50米的弱電導線、膠帶、電線管、金屬軟管；接線盒、主機內部損壞XX修費由招標方負責。

　　（3）消火栓系統：各種閥門、消火栓、水帶水槍、壓力表、滅火器、鍍鋅鋼管；

　　（4）自動噴淋系統：各種閥門、噴頭、壓力表、鍍鋅鋼管；

　　3、XX護保養期間甲方增設其它消防設施或因裝修需重新安裝消防設施，則按國家現行預算定額及乙方資質取費標準計算。所需費用由甲方支付。

　　4、自動報警主機內部元件損壞需由廠家XX修，其XX修材料費、人工費由甲方負責。

　　七、付款及結算辦法

　　1、XX護保養費支付：自合同簽訂后一個周以內一次性全額支付

　　2、XX護保養時需要更換新的設備、器材、材料等費用，經甲、乙雙方核定，由甲方采購，乙方協助甲方做好相關采購工作，并負責組織安裝調試。

　　八、雙方責任：甲方：

　　1、委派現場代表，對消防工程XX護保養進度、質量性能進行監督，辦理中間XX修安裝驗收手續，負責簽證，解決由甲方解決的問題，并組織有關人員熟悉本消防系統及其日常操作知識。負責協調配合乙方XX護保養工作。

　　2、在乙方檢查XX修間隙期間，甲方值班人員如發現異常情況，應及時通知乙方，讓乙方能及時處理，使消防系統能夠正常運行。

　　3、甲方按《消防法》的規定建立健全消防管理制度，配備專職的消防值班人員，負責對各種消防控制設備的監視和運行，并熟悉本系統的消防設施系統的基本原理、功能。能正常處理各種突發事件，積極參加各種消防專業培訓以提高業務素質，要有完善的值班記錄。乙方：

　　1、按雙方商定的分工范圍，做好XX護保養及設備材料的、安裝調度工作。

　　2、XX修保養質量必須符合經雙方核實的竣工圖紙的要求，確保正常運行。并且符合消防規范的要求。

　　3、定期檢查XX護各種消防設施，使之正常運行，保證系統處于無故障狀態。若因XX保期間消防設施故障XX保方沒有及時進行XX修導致消防設施沒有發揮其功能，造成甲方損失的，責任由乙方承擔。

　　4、發現有問題的設備應及時向甲方出具更換或檢修報告。

　　5、要有詳細的月檢、季檢、年檢記錄提供給甲方備案。

　　6、當接到甲方報告設備發生故障時，應及時趕到現場處理，一般情況立即處理解決，如需更換材料或設備，應等材料及設備到場后在復雜情況下應在48小時解決，確因無配件的問題，應及時向甲方匯報，并提出應急方案。

　　7、按市安全生產監督局的有關規定，由于乙方的原因所產生的工傷由乙方自負。

　　8、乙方工作人員在工作時，應盡量將XX護保養對甲方場館所產生的影響減少到最小，應嚴格遵守國家的法律及甲方的規章制度。

　　9、對于甲方提供的圖紙和技術資料以及屬于甲方的檢測報告，乙方有保密義務，除上級消防主管部門外，不得向第三人泄露，否則，甲方有權要求乙方按本合同總額的10%賠償損失。

　　九、違約責任風險提示：明確違約責任

　　在簽訂合同時，雙方就要想到可能產生的違反合同的行為，并在合同中規定相應的懲罰辦法，通過明確違約時需要承擔的責任，來督促各方真正履行應承擔的義務，一旦違約情況發生，也有據可依。甲、乙雙方若有違反合同中條款造成損失的由責任方負責，并支付合同總造價15%的違約金給對方。如因乙方人員操作失誤造成的消防安全事故，給甲方造成經濟損失的，乙方應承擔賠償責任。

　　十、爭議的解決甲、乙雙方因本合同所產生的爭議應首先通過協商解決，不能協商解決的任何一方均可向____省____市仲裁委員會提出申請，按該會現行有效仲裁規則進行仲裁，仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。

　　十一、合同份數及有效期本合同一式_____份，甲、乙雙方各____份。本合同XX護保養內容自合同簽訂之日起生效，XX護保養期滿后失效。

　　建設單位（蓋章）：法定代表人（簽章）：

　　電話：簽訂日期：________年____月____日

　　護保養單位（蓋章）：法定代表人（簽章）：

　　電話：地址：簽訂日期：________年____月____日

消防合同篇4

　　甲方(委托單位)

　　名稱：地址：乙方(接受委托單位)

　　名稱：地址：*******

　　依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消防法》、浙江省消防條例，甲、乙雙方經友好協商，甲方委托乙方對甲方指定工程的“□建筑消防設施、□建筑電氣安全”實施即時檢測。為了保證檢測工作順利進行，甲、乙雙方簽訂如下合同，以資共同遵守。

　　一.委托檢測的工程名稱：。

　　委托檢測工程的使用性質：，檢測面積：㎡。工程地址：。

　　二.雙方協作事項：

　　1.甲方須委派熟悉消防設施工程及電氣工程情況的人員配合現場檢測，檢測工作中涉入相關消防設施及電氣設備的操作由甲方人員進行;

　　2.檢測所需的儀器設備由乙方負責，乙方應盡量在不違反有關規定的情況下盡快完成檢測;

　　3.乙方作業人員安全由乙方負責;

　　4.乙方作業人員不得擅自動用非檢測范圍內的設備和設施;

　　5.乙方作業人員不能隨意改動、移動、破壞公用設施。

　　三.甲方在委托檢測時應向乙方提供檢測有關的技術資料為以下打“√”項:

　　建筑工程消防設計審核意見書或建筑工程備案單復印件; □建筑工程消防設施竣工圖;

　　主要消防設備、電氣設備及材料的質保書和合格證復印件; □隱蔽工程紀錄，電氣系統運行記錄復印件; □建筑工程電氣竣工圖;

　　四.甲方委托乙方消防設施檢測項目為以下打“√”項：

　　五. 甲方委托乙方電氣消防安全檢測項目為以下打“√”項：

　　六.保密要求：

　　1.甲方對乙方提供的檢測報告及相關資料除用于消防驗收或備案外應嚴格保密,未經乙方允許不得部分復制。

　　2. 乙方對甲方提供的技術資料及項目檢測報告應嚴格保密，未經甲方允許不得向第三方泄漏。

　　七.合同履行：甲方建筑工程在消防設施及電氣設施安裝調試完畢并水通、電通后(年檢工程需在維保調試合格后)通知乙方，乙方在接到甲方可以檢測通知三天內按排現場檢測并填發檢測收費通知,檢測合格后三天內出具檢測報告。

　　八.驗收標準：全部檢測項目完成后，乙方就甲方委托檢測工程出具檢測報告為以下打√項： □建筑消防設施檢測報告; 建筑電氣安全檢測報告。

　　九.檢測費用：依據****物價局浙價費【1998】204號通知，經協商確認委托檢測的建筑工程消防檢測費共計萬仟佰拾元(￥元)。需復檢時，復檢費用經協商每次加收元。

　　十.消防檢測費支付方式：

　　甲方依據乙方檢測收費通知：銀行匯款或領取檢測報告時現金直接支付給乙方。

　　十一.其它約定事項：

　　十二.本合同一式二份，雙方各執一份;本合同雙方代表簽字，單位蓋章后生效，未盡事宜雙方協商處理。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

消防合同篇5

　　20xx年7月15日，原告武某與被告山東省日照市某家電公司簽訂房屋租賃合同一份，合同約定，日照市某家電公司將自己有權對外轉租的位于日照某路段沿街樓房B座一層的房屋租賃給原告武某，用于開電玩城，租期10年，租金每年30萬元，第二年至第十年每年租金遞增比例為上一年度的5%，合同還約定了其他條款。合同簽訂后，被告即將該涉案房屋交付給原告。次日，原告即開始對涉案租賃房屋進行裝修。此后原告多次要求被告提供該涉案房屋的整體消防驗收合格手續，被告一直未能提供。同年8月6日，被告法定代表人張某給原告出具承諾書一份，內容為：承諾于20xx年8月31日前將消防備案手續到位，過期承擔一切損失。到期后，被告仍未提供涉案房屋的消防驗收合格手續。20xx年9月3日，原告武某與被告法定代表人張某簽訂終止房屋租賃合同，合同約定，因出租方到約定期間(20xx年8月31日前)未給承租方提供消防備案書(消防驗收合格證)，造成承租方無法正常經營，給承租方造成損失，承租方現要求終止租賃合同。給承租方造成的一切經濟損失由出租方承擔，自20xx年9月3日起出租方不向承租方計算房租。后被告遲遲不返還原告預交的租金并拒絕賠償原告的損失。原告遂訴至法院要求被告返還租金并賠償損失100余萬元。

　　【分歧】

　　案件審理過程中，存在兩種不同意見：

　　第一種意見是：本案所涉房屋未經消防驗收合格即對外出租，違反法律的強制性規定，且不能實現合同目的，該房屋租賃合同應為無效合同，因合同無效而給原告造成的損失應由被告承擔賠償責任。

　　第二種意見是：依法成立的合同受法律保護，對雙方當事人均具有約束力，雙方當事人應當按照合同約定履行各自的義務。本案中原被告在平等自愿的基礎上簽訂的房屋租賃合同，系雙方當事人的真實意思表示，該合同應合法有效。因被告無法提供涉案房屋的消防驗收手續直接導致原告不能實現合同目的，雙方自愿達成解除合同的意思表示，應當尊重當事人的意愿，但導致合同解除過錯在被告，被告應當返還原告租金及押金并賠償原告損失。

　　【律師評析】

　　同意第二種意見。

　　根據《最高人民法院答復云南省高級人民法院<關于未經消防驗收合格而訂立的房屋租賃合同如何認定其效力的函復>》第二條“租賃合同涉及的房屋不屬于法律規定必須經過消防機關驗收的，人民法院不應當以該房屋未經消防驗收合格為由而認定合同無效”，第三條“租賃房屋用于開設經營賓館、飯店、商場等公眾聚集場所的，向當地公安消防機構申報消防安全檢查的義務人為該企業的開辦經營者，但租賃標的物經消防安全驗收合格，不是認定房屋租賃合同效力的必要條件”的規定，原告所租賃的房屋不屬于必須要按照國家工程建筑消防技術標準進行設計的對象，雙方在簽訂合同時，也未將租賃房屋經消防驗收合格約定為合同生效條件，故原被告簽訂的房屋租賃合同不具備合同無效的情形，雙方簽訂的房屋租賃合同應屬有效合同。

　　雖然租賃房屋未經消防驗收合格不是租賃合同生效的必要條件，但租賃房屋的消防驗收是原告開辦電玩城不可或缺的前提條件之一，因被告家電公司在承諾期限內未能提供涉案房屋的消防驗收手續，導致原告無法辦理電玩城開業前所需手續，致使原告簽訂合同的目的不能實現。原告提出解除合同，被告家電公司亦同意解除，經原被告雙方協商一致達成的解除房屋租賃合同系雙方當事人的真實意思表示。因此，導致雙方簽訂的租賃合同解除的責任在被告，被告應當返還原告所交租金及押金并賠償原告的各項經濟損失。

　　最終，法院依法判決被告返還原告租金及押金165 068元并賠償原告損失268 865元。判決后原被告均未上訴，該判決已發生法律效力。

【消防合同模板集錦五篇】相關文章：