農村房屋建筑施工合同書樣本（通用6篇）
隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，合同出現在我們生活中的次數越來越多，正常情況下，簽訂合同必須經過規定的方式。那么常見的合同書是什么樣的呢？下面是小編為大家收集的農村房屋建筑施工合同書樣本（通用6篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
農村房屋建筑施工合同書樣本1
發包方(簡稱甲方)：
承包方(簡稱乙方)： 身份證號碼：
根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》以及其它有關法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。
一、概況
1、施工地點：鎮(鄉)(村) 組
2、住房結構： 平方米。
3、在修建過程中，甲方承擔供水、供電、浸磚、平屋、整地及清潔衛生，注意家俱如有丟失，照價賠償。乙方負責帶圈梁模板，一切材料不得超過25米，腳子超過50公分另算工資。
4、生活：甲方負責。
5、承包方式：(只包人工費)。
6、工程價款的支付：但要按時支付工程款。
7、按圖施工，墻體偏差不得超過2公分。裝飾達到農村翻沙要求，砌磚、翻沙、屋內一概不貼磚，外磚前方貼磚。另三方水提提沙，貼磚另算工資，木工制模釘房蓋(不包括水電門窗)。
8、修建樓房包工不包料，只包人工費，每平方米際平方計算，滴水為界，房屋以施工面積計算。水波瓦以瓦平方計算。
9、付款方式：開工付元，二層蓋板付元，外墻完后付
10、本合同簽定后由甲方付乙方定金元;以保證確立為準。
11、施工設備、工具由乙方自行提供，甲方提供施工材料，甲方對材料的質量負責，并應保證工程施工的順利進行。
二、甲、乙雙方責任
甲方提供標準的施工圖同時。必須按照施工圖紙、說明文件和國家頒發的建筑工程規范、規程和標準進行施工;隱蔽工程必須得到甲方認可(簽字)，方可進行下一道工序;確保施工安全，承擔處理施工中發生的一切傷亡費用。
三、違約責任
由于甲方原因導致中途停工，甲方應補償乙方因停工、誤工所造成的損失，每停工或誤工一天，甲方付乙方每人120元/天;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的5%支付違約金。
四、糾紛處理方式：
甲方不愿意通過協商、調解解決或調解解決不成時，可以向人民法法院提起訴訟，但費用由甲方承擔。
五、合同的變更和解除
1、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款2%支付違約金，并辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合解除。
六、其它約事事項：
乙方在修建過程中，如有不對之處，甲方及時提出，乙方及時糾正，否則后果自負。
本合同一式 份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部份。
甲方(簽章)： 住址： 電話：
乙方(簽章)： 住址： 電話：
簽訂日期： 年 月 日
簽訂地點：
農村房屋建筑施工合同書樣本2
發包方(甲方)：_________________
承包方(乙方)：_________________
茲有乙方現承包甲方發包的工程，根據有關法律、法規的規定，結合本工程的具體情況，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上協商一致，達成如下條款，并共同遵守執行。
一、工程概況：
_________________
1、工程名稱：_________________面包磚路面
2、工程地點：_________________
3、承包內容：_________________路牙石。面包磚路面
4、承包范圍：_________________園內所有面包磚路面
5、承包方式：_________________包工。不包材料
6、質量要求：_________________GB50210-20xx《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》
7、工期要求：_________________ 年 月 日 至 年 月 日。
二、甲方工作：
_________________
1、甲方指派為駐工地代表，負責履行本合同的相關事宜，全面、全權負責現場的管理工作，對乙方的工程質量、進度、安全文明等工作進行監督、檢查。
2、負責向乙方提供臨時水電。
三、乙方工作：
_________________
1、乙方為駐工地代表，常駐現場，負責履行合同范圍內的應盡職責，按照甲方要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，服從甲方工地代表的監督和管理。
2、做好承包范圍內各相關工種間的交叉配合工作，竣工驗工前的成品保護工作由乙方負責。
3、未經甲方同意，不得擅自拆改原建筑結構或設備管線。
四、關于質量的約定：
_________________
1、乙方須嚴格按照甲方要求和施工圖紙、作法說明及設計變更等進行施工，工程質量達到施工合同要求，相關質量驗收規范(GB50210-20xx、GB50303-20xx、GB50242-20xx、GB50327-20xx等)作為本工程的質量評定驗收標準。
2、如因乙方責任原因造成質量不合格或不能通過驗收，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
3、如因甲供材料質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
五、關于工期的約定：
_________________
1、如因甲方不能按約給付乙方工程進度款而影響工期，工期順延。
2、如因乙方責任造成中途無故停工、窩工而影響工期，工期不順延。
3、因氣候等不可抗力的因素而影響工期，工期順延。
六、關于價款和結算的約定：
_________________
1、雙方商定本工程合同承包價格每平米_____22_____元(人民幣)。
2、本承包價格包含人工費。
3、付款方式：_________________現金
a、開工后1日內，甲方付款10000元作為乙方的前期進場費。
b、施工每100米后，甲方結款一次
e、余款5%元待壹年后結清。
七、關于材料的約定：
_________________
1、甲方負責聯系及時提供乙方所需材料，并按時到場。經乙方驗收入庫后，由乙方負責保管。如因乙方保管不善而造成損壞，由乙方照價賠償。
2、乙方須在預算定額范圍內使用材料(包括臨時電)，材料損耗按定額計，超支的不合理材耗由乙方自行承擔，并在承包價格中相應扣減。
3、所有進場甲方的供材，乙方不得擅自挪用。
八、關于安全生產的約定：
_________________
1、甲乙雙方另行簽訂安全協議，作為本合同的附件，與本合同具有同等的法律效力。
2、乙方須嚴格遵守甲方和物管部門的規章制度，以及對文明現場和安全生產的要求。
3、乙方須嚴格遵守安全協議中的條款，嚴禁在施工現場發生違法亂紀等行為。
九、關于違約責任的約定：
_________________
1、乙方須自行完成本施工任務，嚴禁乙方將本項目再次進行分包或轉包。
2、因乙方責任原因而延誤工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方賠付違約金_______________元。
3、乙方必須給進場施工的工作人員購買人身保險，在施工中發生安全生產事故造成人身傷害或財產損失，由乙方承擔經濟賠償責任。
4、如乙方違約給甲方造成經濟損失，由乙方負責經濟賠償，且甲方有權單方終止本合同。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效，履行完畢后即終止。其中未盡事宜，雙方友好協商解決。
甲方(簽章)：_________________乙方(簽字)：_________________
年 月 日 年 月 日
農村房屋建筑施工合同書樣本3
甲方：________________________
乙方：________________________
為確保工程質量圓完成施工任務，明確雙方責任，經甲、乙雙方共同協商，特定制本合同，雙方必須共同遵守。
第一條：工程概況
1、工程結構：磚混結構，樓層，樣式
2、建筑面積：________平方米，最后按建筑實際面積為準，樓頂出檐為：xx屋面處理方式為：xx層高為：xx門窗材料：xx尺寸：xx
第二條：承包方式
1、承包形式：工料，乙方負責施工，并負責所有施工用具設備。
2、施工費用：按建筑面積甲方每平方米付乙方人民幣________________元（大寫：________________元），房屋建筑面積計算方法為：
3、乙方在施工時出現工程增減時，甲、乙雙方共同協商，確定后增減工價，待完工后一并納入結算。
4、乙方單方負責工程施工過程管理和施工安全管理，和相關的保險措施；甲方不承擔一切責任。
第三條：工程工期
1、甲方規定動工時間為________年_____月_____日到________年_____月_____日，乙方不得提前和推后。
2、在保證工程質量的前提下，因下雨和建筑材料短缺原因交房日期可順延，若因乙方人為原因工期延時，甲方有權扣除乙方施工費。
第四條：工程質量及付款方式
1、乙方未按甲方要求，或施工質量不合格所造成的返工費及材料費由乙方負責。
2、工程付款方式：工程裝飾完工并交付甲方使用后雙方結算，甲方一次性付清工程余款（質量保證金除外）。
3、乙方自房屋竣工驗收交付甲方使用時起，乙方保修為一年，無質量問題，到期一次性付清質量保證金，保修期內如有房屋漏水，沙灰墻體裂縫，瓷磚脫落等施工問題，乙方接到甲方房屋質量問題，乙方應迅速及時地進行處理，直到甲方滿意，否則甲方請人處理，工時及材料從保證金中扣除。
甲、乙雙方必須共同遵守以上約定，如有未盡事宜經雙方協商一致后可另附補充。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
農村房屋建筑施工合同書樣本4
甲方:(房屋方) 身份證號:
乙方:(承包方) 身份證號:
甲、乙雙方通過充分了解和協商,本著公平、自愿、誠實、信用的原則,經雙方同意,就下列房屋建筑施工承包事項,簽訂本合同,共同遵守。
一、甲方將座落在xxxxx住房建設工程交給乙方施工建設。
二、工程結構:全框架三層。
三、工程內容
主體工程:為鋼筋混泥土框架結構。甲方將包括地基在內的房屋建筑主體工程承包給乙方(含平整、基礎、框架柱、梁、墻體、樓梯、現澆樓面和地面、架模、拆模、澆筑、做地平、安裝落水管道、內墻粉刷、外墻銀面瓷磚、樓梯間墻面粉刷、屋面和衛生間防水、門前臺階、化糞池、水電施工敷設等)。
四、承包方式:該工程屬于包工不包料,甲方只負責購買建房所需材料,一切工程的施工都有乙方負責。
五、施工質量要求 :
1、地工基礎:深度:深達硬土層,基礎柱下底面要求深度一致,上平面要求水平一致。
2、梁柱樁工程:框架柱要求高度一致,腳柱截面為1.5m1.5m,其他柱截面為0.4m0.3m,梁截面為0.3m0.3m,橫豎對齊(±1cm)。
3、墻體工程:砌筑時內外錯縫一般采用水泥漿強度要達到,.砌筑
前必須把磚浸水濕潤,砂漿的飽滿度必須要達到三一砌筑法(一塊磚 一鏟灰 一擠實)的.要求。
4、屋頂現澆板,混泥土C20級。
六、工程款結算方式:本工程按每平方米310元整(叁佰壹拾元整)。按實際丈量工程量為準,丈量按樓板面積計算。每層完工付工程款五萬元整(5000.00),主體完工付工程款70%,完工交付使用付剩下30%,。
七、乙方包人工、模板、頂架、鐵釘、扎絲、電纜、灰機、攪拌機、防護網等工具機械。
八、施工期為:本工程總有效工期為90天,工期開始從 年 月 日起計算,如遇雨天,冰凍天、停電、停水、執法停工,工期順延。
九、施工安全:
1、乙方應遵守工程建設的施工安全管理規定,嚴格按安全標準規范施工,指派專人負責,采取積極的安全防范措施,消除一切安全事故隱患。
2、乙方對所有施工作業人員進行安全教育和安全培訓,切記安全第一,人人、個個講安全。
3、甲方不承擔任何安全事故帶來的經濟損失和其他損失。事故發生的費用一切由乙方承擔。
本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,自簽訂之日起生效,具有同等法律效力。
甲方簽名:
乙方簽名:
簽訂日期:
農村房屋建筑施工合同書樣本5
甲方：_______________
乙方：_______________
甲方在建房屋一棟，由乙方承包施工。為明確雙方權利義務關系，經平等協商，雙方自愿簽訂本合同。
一、用具設備
二、承建項目
乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。主要包括主體房屋三層、單獨兩間院內平房、院墻、大門樓。
三、工程工期
1、甲方規定動工時間為____年__月__日至____年__月__日，乙方不得提前和推后。
2、在保證工程質量的前提下，因下雨和建筑材料原因交房日期可順延，若因乙方人為原因工期延時，甲方有權扣除乙方總施工費20%。
四、承包價格付款方式每平方米人民幣大寫：__________元整（__________元），建筑面積按竣工后實際測量為準。
第一層主體工程完工（第一層樓頂結束）后甲方付乙方________元
第二層主體工程完工（第二層樓頂結束）后甲方付乙方________元
第三層主體工程完工（第三層樓頂結束）后甲方付乙方________元
工程全部完工，交驗完畢付到90%，預留10%為質量保證金，完工一年內無質量問題，清尾款。
五、質量要求
乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責或由甲方在乙方施工費中扣除。
房屋建成后一年內，若出現屋頂、墻體炸裂；墻體傾斜等質量問題的，乙方必須進行免費維修，并且甲方不再付給乙方全部質量保證金。
六、安全生產及其它
安全施工，杜絕一切不安全事故。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。
在合同期內，乙方不得故意長期停工或多加工錢，如果違反本條款，乙方必須賠嘗違約金2萬元，已做工程不再支付工錢，本合同終止。
其它未盡事宜，雙方協商解決，按國家以及本地標準從嚴執行。承包方式包工不包料，甲方負責采購施工所需的建筑材料，乙方負責施工，并負責所有施工。
本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，從簽字之日起生效。
甲方簽字（章）：________________
乙方簽字（章）：________________
________年____月____日
農村房屋建筑施工合同書樣本6
(發包方): 身份證號碼:
乙方(承攬方): 身份證號碼:
根據《建筑法》、《合同法》及有關法律法規的規定,甲乙雙方在平等、自愿、公平、合理、互惠互利的原則下,為規范建造私人住宅工程中雙方的民事行為,通過雙方協商就農村居民房屋建設工程達成本協議,雙方共同遵守。
一、工程概況
工程名稱: 自家住宅建設
工程地點:
二、承包方式
乙方采用包工、包料、包方施工機具的大包方式。
三、工程承包范圍
承包范圍:建筑基礎、主體結構的砌磚、鋼筋、模板、混凝土、預制板安裝,墻面及天棚抹灰,各層地面混凝土墊層、樓面找平,室內外墻磚、地磚鋪設;雨篷、室外散水、臺階以及給水、排水、雨水管等,不包括水電安裝。
四、合同工期
工期時間從 年 月 日至 年 月 日。如發生下雨、停電等不可抗力因素可協商順延工期,。
五、質量標準及要求
工程質量要求符合《建筑工程施工質量驗收統一標準》
GB50300- 合格標準,需要注意的事項:
1、土方回填過程中,要求夯實緊密,不準未夯實就擅自進行隱蔽。
2、砌筑墻體過程中,乙方必須保證灰漿飽滿,組砌方法正確,軸線偏移不得大于規范要求,砌筑磚體不得出現上下通縫現象。
3、構造柱、梁關模前,應再次檢查鋼筋安裝位置、數量、間距是否正確,不得少筋漏筋,保護層留置是否正確,待合格后方可進行關模。模板支撐應牢固可靠,混凝土澆筑過程中,應充分振搗,不得漏振,以保證混凝土成型質量。混凝土澆筑完畢后,必須進行充分的養護。
4、抹灰工序,必須保證表面平整度、立面垂直度符合要求,陰陽角方正。
5、墻地磚安裝,粘貼牢固,灰漿飽滿無空鼓、裂縫,表面平整。
6、工程投入使用的鋼材、水泥等所有材料,嚴禁偷工減料,必須保質保量地施工。
六、合同價款
1、整棟房屋按照建筑面積定價,每平方米元,建筑面積共平方米(待主體建筑完工后以實際測量面積為準);
2、除非合同中另有規定的以外,承包價格適用于合同文件中規定或包括的任何項目的任何實施方法,承攬方不得因施工方法不同或改變施工方法而提出任何追加費用的要求。
七、付款方式
1、乙方進場甲方預付啟動資金人民幣貳萬元整(￥20000.00);
2、乙方完成第二層磚砌并澆注好樓面,甲方即支付乙方人民幣(￥元);
3、乙方工程全部完工,經甲方驗收合格后即支付至乙方工程款總額的95%;
4、剩余的5%工程款作為質保金。
八、乙方責任
1、乙方必須保證工程質量并按設計圖紙和甲方要求施工。
2、水電線路采取預埋施工,乙方必須配合水電工(強弱電)進行線路預埋,質量符合施工規范,保證后期水電安裝順利進行,出現電線穿不進去等需要返工的一切費用由乙方自行承擔。
九、質量要求
1、乙方根據甲方提供圖紙和甲方要求施工,若發現圖紙有不合理或未明確要求的部分,應經甲乙雙方共同協商,在取得明確一致的施工后乙方方可再進行施工;
2、工程質量應達到《房屋建設評定標準》的合格條件,建房后的門窗洞口平整、光滑,墻壁無空鼓;
3、因乙方原因致使工程質量達不到合格條件的,乙方應按甲方或其委派人員的要求返工、修改或重做,并承擔返工、修改或重做的相關費用,乙方拒不履行返工、修改或重做義務的,甲方有權解除本合同并拒絕支付未付款項。
4、雙方約定本工程的缺陷責任期為1年,自竣工驗收合格之日起,壹年內無質量問題的,甲方一次性付清質保金,但根據法律規定
乙方按下列期限對所施工的工程質量負責,
4.1基礎、梁柱等主體部分為終身負責
4.2防水部分為5年內負責
4.3其他部分為1年內負責
在上述期限內,出現質量問題,乙方在接到甲方房屋問題反饋后,應迅速及時的進行處理,如超過5天仍未處理,甲方有權單方面另請人處理,工時費及材料費乙方承擔,并承擔因此給甲方造成的一切損失。
十、施工安全要求
1、乙方施工人員必須具備一定的房屋建筑施工經驗,以確保乙方承攬建設的工程符合建設施工所要求的質量和技術要求;
2、乙方必須重點保障工程的質量和安全施工,嚴格按照
3、乙方必須按照安全施工規范和技術要求,進行安全培訓,采取嚴格的安全防范措施,在施工過程中要特別注意施工安全,杜絕一切事故,如果乙方雇傭的施工人員出現傷亡,或因施工造成他人人身、財產損傷等事故,一切賠償責任由乙方負責,甲方不負擔任何賠償責任和費用,對此乙方承諾放棄一切向甲方追償的權利。
4、乙方必須文明施工,講究職業道德,講究清潔衛生。
十一、工程其它事項
本合同為固定單價合同,因市場發生變化,原材料上漲或下降,合同單價不予調整,雙方必須嚴格遵守合同約定價格,任何一方不得隨意漲價或降價。
十二、工程未盡事宜,雙方隨時協商解決,并簽定補充協議,補充協議與本協議具有同等效力。
十三、本合同一式貳份,甲乙雙方各執壹份,從簽字之日起生效。
甲方:(簽字蓋章)
乙方:(簽字蓋章)
年 月 日
【農村房屋建筑施工合同書樣本（通用6篇）】相關文章：
通用施工合同書04-25
農村宅基地買賣合同書樣本04-22
農村土地租賃合同書樣本（精選6篇）04-11
施工合同書通用15篇04-27
車輛轉讓合同書通用版樣本04-22
租賃機械合同書樣本（通用5篇）04-11
租賃房子合同書樣本（通用6篇）04-11
貨車租賃合同書樣本（通用5篇）04-11
保姆雇傭合同書樣本（通用12篇）04-11
司機聘用合同書樣本（通用5篇）04-11