玻璃溫室施工合同范本（通用5篇）
在當今社會，人們對合同愈發重視，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，正常情況下，簽訂合同必須經過規定的方式。那么一份詳細的合同要怎么寫呢？下面是小編精心整理的玻璃溫室施工合同范本（通用5篇），希望對大家有所幫助。
玻璃溫室施工合同1
甲方（發包方）：
身份證號碼：
乙方（承包方）：
身份證號碼：
根據《中華人民共和國合同法》及工程建設相關規定，結合本工程的具體情況，經發包方與承包方雙方協商一致（以下簡稱為甲方，乙方），特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條 工程建設規模及地點
工程建設規模（單位：座）： _________________。單座規格：外徑長60米，總計預計建設 座，（以實際棚數為準、具體施工標準詳見附件：工程施工質量，技術要求）。
第二條 工程合同總價
本工程采取造價包干的方式，______元，預計總價：______元，如建設的大棚多于或少于60米時，按折合每米 元標準計算。
第三條 工程建設期限
1. 本合同總工期為______天（日歷天從開工之日算起）。
2. 本工程開工日期 年 月 日，竣工日期 年 月 日。
3. 如遇下列情況，經甲方現場工程監理負責人簽證后，工期作相應順延，并以書面形式確定順延期限。
⑴ 因遇人力不可抗拒的自然災害（如風災，水災，自然發生的火災，地震等）而影響工程進度的情況。
⑵ 因施工地塊騰不出來，施工機械、人工等無法施工的。
⑶ 工程款不到位，造成工期后延。
第四條 工程質量和檢查驗收
1. 甲方委派技術人員現場監理，乙方在施工過程中必須服從甲方質檢員要求，嚴格遵守施工方案和材料標準，做到安全生產，文明施工。若因乙方施工造成質量和安全問題，甲方概不負責。
2. 甲方應在乙方機械進入施工場地時以書面形式告知場地內有無光纜，管道，洞穴及其它隱患，否則造成損失由甲方負責。
3. 甲方應在工程竣工后三日內組織相關部門進行竣工驗收，驗收中如發現有不符合本合同質量要求，需要返工的工程，由乙方負責修好再進行檢驗。驗收合格后，雙方簽署交工驗收證書，工程移交甲方管理。工程竣工日期以最后檢驗合格的日期為準。
第五條 工程價款的支付與結算
1. 本合同簽訂生效后，在乙方人員和機械設施進入施工場地后三日內，甲方按工程合同總價的20%預付工程款。
2. 剩余工程款甲方按乙方工程進度支付，墻體完工后再支付工程合同總價的20%，立柱完工后再支付工程合同總價的20%，鋼架、竹竿完工后再支付工程合同總價的20%，待工程驗收后10天內支付
17%的工程款，剩余3%作為質量保證金，在工程完工所有付款乙方不開具國家正規發票。如開發票稅金由甲方承擔。
第六條 違約責任
1. 本合同簽訂生效后，在合同期內任何一方單方終止本合同，違約方除向守約方賠償直接經濟損失外，另按合同總價的20%向守約方支付違約金。
2. 乙方施工的工程質量安裝的相關設備，材料不符合合同或合同附件要求規定的，由乙方負責無償修理或返工。由于修理返工造成逾期交付的或由于乙方自身其它原因造成工程交付時間延后的，每延期十五天按合同總價的1%支付逾期違約金。
3. 工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量或其他問題，由甲方承擔責任。
4. 若乙方違反本責任書之上所述有關規定，質量不能達到設計規范或要求，給甲方造成損失以及發生其他導致本合同書無法履行的.行為，乙方對該行為給甲方造成的經濟損失應當予以賠償。
第七條 爭議的解決方式
合同執行過程中如發生爭議，甲乙雙方應及時協商解決。協商不成時，任何一方均可向本合同履行地的人民法院起訴解決。
第八條 特殊條款
本合同條款如對特殊情況有未盡事宜，雙方可根據具體情況結合有關規定制定特殊條款。
第九條 附則
本合同未言明其它事項，一律按《中華人民共和國合同法》規定執行。
本合同附件中關于過程施工質量，技術要求的相關規定與本合同具有同等法律效力。
本合同經雙方簽字蓋章生效，至合同工程竣工交驗，結清工程尾款后自然失效。
本合同一式三份，甲，乙雙方各一份，存檔一份。
發包方（蓋章）：承包方：
委托代理人：委托代理人：
簽約日期： 年 月 日
簽約地點：
玻璃溫室施工合同2
甲方：_________________營業執照：_________________注冊地址：_________________郵政編碼：_________________法定代表：_________________職務：_________________
乙方：_________________身份證號碼：_________________
此合同本著公平、公正的原則，經雙方協商而訂立。
第一條合同目的經雙方協商，一致同意甲方將本合同中確定的施工項目轉讓給乙方經營，乙方掛靠在甲方企業之下，從事甲方經營許可證范圍內的經營項目。同時，甲乙雙方訂立本合同，明確雙方的權利與義務及掛靠起期內的注意事項。
第二條工程內容按施工圖紙設計方案單項工程項目的工作內容，具體為延安青化砭采油大隊養老院工程，工程合同價以實際工程量結算，工程施工內容為甲方與業主簽訂的合同中的內容。
第三條甲方的基本權利和義務權利：_________________
⑴甲方一次性向乙方收取人民幣管理服務費，各類稅費均由乙方自行繳納。
⑵乙方利用甲方名義所開發票，乙方須向甲方繳納面值金額的百分之。
⑶如乙方作出有損甲方信譽和形象之行為，甲方有權單方面終止本協議，本年度管理服務費不予歸還。義務：_________________
⑴甲方在本協議生效之后，只向乙方提供相關經營業務所需的手持證件和經營許可證。
⑵對乙方提出的合理要求盡可能提供良好的服務。
第四條乙方的基本權利和義務權利：_________________
⑴乙方可以獲取甲方對其二條義務的承諾和兌現，若有問題可以隨時向甲方提出意見。
⑵享受甲方所提供的施工設施所需資質及經營許可。
⑶充分利用建業的資質，完全自主的開展相關產品經營業務。
⑷經營上實行內部獨立核算，自負盈虧。
⑸一切正常利潤歸乙方所有，不受干涉。義務：_________________
⑴在經營活動中嚴格遵守國家法律法規和甲方規章制度。
⑵負責解決經營事件，相關經營條件及施工設備自主負責解決。
⑶認真負責進行施工項目的質量和安全，對發生的質量問題和事故乙方負完全責任。
⑷維護甲方的信譽和形象，不做任何假冒、欺詐、侵權、損譽的事情，若發生此類事件，則甲方有權追究乙方的法律責任，并要求進行相關經濟賠償和處罰。
⑸按時足額向甲方繳納管理服務費。
⑹乙方經營項目不得超過價格經營許可證所規定的范圍，如超出甲方經營許可證經營范圍的項目，乙方需要自己提供相關手續證件。
第五條乙方實施的過程項目，其合同、保險、稅務、財務、銀行、統計等事項由乙方自主辦理。
第六條原甲方與業主簽訂的施工合同中所規定的義務轉由乙方向業主履行，乙方在經營活動中，若出項安全事故等重大意外，均由乙方獨立承擔，甲方不承擔一些責任，特此提出免責聲明。
第七條掛靠期間掛靠期間暫定年掛靠期有效期滿后如乙方仍有在建工程項目未完工的的仍按原有的規定收取工程管理費。
第八條乙方應在合同簽訂時付清管理服務費。第九條若乙方無正當理由單方終止本協議，除承擔由此給甲方造成的經濟損失外，還應向甲方支付工程總造價違約金。
第十條甲方對本協議書上述各條款具有解釋權。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至乙方負責施工之上述施工項目辦完工程驗收交接并竣工結算后，即告終止。
本合同一式三份，甲、乙雙方各持一份，相關主管單位一份。
甲方簽字：_________________乙方簽字：_________________
甲方蓋章：_________________乙方蓋章：_________________
__________年_______月_______日__________年_______月_______日
玻璃溫室施工合同3
發包方：_______________
法人代表：__________以下簡稱“甲方”)。
承包方：_______________
法人代表：__________。
為了搞好_______________蔬菜大棚建設項目，甲、乙雙方經平等協商一致，達成如下一致意見以資共同遵守。
一、項目名稱與建設地點：_______________，建設地點位于_________________________。
二、建設內容：_依照合同附件標準建設暖式蔬菜大棚個每個約______平方米。
三、工程造價：每平方米￥：__________。合計價款總額為￥：_____，具體價款根據合同標準實際丈量后據實結算。本工程造價不含稅。_____
四、付款方式：甲方按照下列時間向乙方支付合同價款，并將資金打入乙方賬戶：
乙方賬戶：_______________
開戶行：____________________
乙方人員設備進入工地后支付合同價款的30%。計￥：___________元
完成半數大棚骨架安裝支付全合同價款的30%，計￥：_________________元
合同大棚內外卷簾機安裝一半后支付全合同價款的30%，計￥：_________________元
工程竣工驗收合格后，甲、乙雙方確定實際建設面積后，甲方付款至合同實際價款的97%。
剩余資金3%在______年______月______日前一次性付清。
五.工程承包內容及范圍
本大棚為包工包料，不含土建工程。內部設施有，內遮陽內保溫系統，
外遮陽系統，自然通風電動天窗系統，環流風機加濕系統，霧噴系統，室內電控照明系統。及移動苗床。
六、工程開工日期：
1，本工程與_______年______月_____日開工，工人進入施工現場。
2，工期延誤。對以下造成竣工日期推遲的延誤，工期應予順延。
工程量變化和設計變更：
一周內，非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時的。
甲方未按時撥付工程款或未按合同規定提供相關材料、設施的不可抗力及風雨雪等不能施工的惡劣天氣，合同規定或甲方代表同意工期順延的其他情況。
因當地部門或人員阻撓施工或故意刁難，甲方未能及時協調導致施工無法進行的。以上情況發生后，乙方就延誤的內容和因此發生的經濟支出向甲方代表提出報告，甲方代表應在3日內予以確認、答復，逾期不予答復，乙方即可視為延期及賠償要求已被確認。
因行政機關要求停工的或因甲方未辦理合法手續由執法部門責令停頓。
因甲方原因造成的其他延停工情況或甲方有違約情況的。
七、設計變更
1、甲方需要做溫室工程變更時，應提前7日通知乙方，并給乙方充分的準備時間，由此造成乙方增加的材料費、工時費等費用由甲方承擔，工程工期相應順延。
2、乙方需要做溫室工程變更時，需經甲方代表同意，工程工期相應順延。
3、因以上任何一方變更給對方造成經濟支出和損失，由變更方承擔，該工程工期相應變更。
八、工程竣工日期：自開工之日起______日內完工，遇陰雨天氣及施工條件不足等不能施工時日期順延。
九、工程竣工驗收標準：
1、工程全部安裝調試完成，乙方自檢合格后應書面通知甲方驗收工程需要分步驗收的，乙方應在單項工作完成前3日書面通知甲方。甲乙雙方按照乙方提供的工程驗收標準共同進行驗收，驗收時同時丈量實際建設面積，經驗收合格在驗收文件上簽字確認。
2、在接到乙方書面驗收通知3日內甲方不進行驗收，可視為甲方認可工程質量合格，通過驗收，甲方應按合同規定支付工程款。同時乙方人員可以撤回，工程保管及附隨義務由甲方負責。
3、工程未經驗收甲方不得提前使用和擅自動用。否責視為驗收合格
十、雙方其他義務
甲方義務：
1、按合同規定的時間和條件付款。
2、在乙方開工前，甲方確保已完成土地征用、房屋拆遷、土地及地上建筑、苗木的賠償、消除地面、架空和地下障礙及施工應辦理的一切合法手續等工作，使施工現場達到“三通一平”，具備施工條件，并負責施工現場的正常的水、電供保證，負責施工期間運輸道路的通暢。施工用水、電由甲方通到溫室施工區域50米以內。本工程不含土建部分。
3、協助乙方辦理施工中當地有關部門要求辦理的相關手續，協調好相關部門關系，并負責協調解決工地的糾紛和保衛。
4、處理施工現場周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物、文物等設施的遷移或保護，并承擔有關費用。
5、甲方不按約定完成以上工作造成延誤，承擔由此造成的經濟支出，賠償乙方有關損失，工期相應順延。
6、保證施工現場水、電正常供應。
十一、違約責任
甲方未依照約定按時支付乙方合同價款時，乙方有權停工。
因一方違約致使合同不能履行，另一方有權中止或解除合同，但應書面通知違約方，通知到達對方時生效，由違約方承擔違約責任。
工程驗收合格后，甲方不按合同規定支付工程款的，乙方質保和售后服務責任免除。乙方對該工程享有留置權。
十二、不可抗力
1、“不可抗力”是指在本合同簽訂后發生的、本合同簽訂時不能預見的、其發生與后果是無法避免或克服的、妨礙任何一方全部或部分履約的所有事件。該類事件包括地震、臺風、水災、火災、戰爭等。
2、如果發生不可抗力事件影響一方履行其在本合同項下的義務，此種情形不視為違約，但發生不可抗力的一方應及時書面通知另一方，并在其后的15日內提供證明該不可抗力事件發生及其持續時間的足夠證據，其履行義務的時間可順延至不可抗力事件結束。但不可抗力事件影十三、爭議解決：_____
雙方發生爭議，協商解決協商不成，提交非違約方住所地人民法院解決。
十四、合同生效：_____本合同由雙方簽字蓋章后生效本合同款項結清時失效。
十五,本合同簽訂后，乙方需向甲方繳納_________元工程保證金。待工人及材料進場后十五日后全額退回。與應付工程進度款無關，不記息。
甲方：_______________代表人：_______________
乙方：_______________代表人：_______________
本合同簽訂日期：_________年______月______日
玻璃溫室施工合同4
甲方：
乙方：
經甲乙雙方協商，就雙方共同建設大棚事宜達成如下合同條款，供雙方共同遵守：
一、工程概況：
1、工程名稱：
2、建設地點：
3、開工日期： 年 月 日
4、竣工日期： 年 月 日。
5、合作方式：乙方出資人民幣伍拾萬元與甲方共同建設日光溫室大棚90棟，大寫玖拾棟。(本項目共建設日光溫室大棚290棟，雙方只合作90棟。)因乙方不懂工程，由甲乙雙方協商，甲方愿意給予乙方伍拾萬元紅利，該項目利潤大小與乙方無任何關系。
6、合作內容：乙方出資人民幣伍拾萬元建設大棚項目，甲方負責建設，項目竣工驗收合格后，甲方向乙方支付人民幣伍拾萬元本金及人民幣伍拾萬元合作利益分紅。
二、雙方責任：
1、甲方負責建設該項目，并執行與農業經濟產業化股份有限公司簽定的合同條款。
2、甲方負按本合同要求的付款金額及時間向乙方支付共計壹佰萬元(該款包括乙方投資本金及利益分紅)。
3、甲方負責建設項目的全面工作。
4、乙方負責及時付予甲方全額的投資款人民幣伍拾萬元。
三、甲、乙雙方商議本項目在 年 月 日完工前甲方保證返還乙方伍拾萬元投資款及伍拾萬元的利益分紅。如因甲方工程出現的一切后果由甲方自行承擔，與乙方無任何關系。
四、甲方在 年 月 日前必須付予乙方人民幣壹佰萬元，如到期未能將款付予乙方，甲乙雙方商議，由甲方每月按十萬元的違約金支付給乙方。
五、其它：
1、如在履行合同中出現爭議，雙方友好協商解決。如協商未果，可依法向所在地人民法院提起訴訟。
2、本合同未盡事宜雙方協商解決，并可簽定補充合同，補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同一式貳份，甲乙雙方各執一份，自簽字之日起生效，具有同等的法律效力。
甲方簽字：
乙方簽字：
年 月 日
玻璃溫室施工合同5
甲方：____________
乙方：____________
經甲乙雙方協商，就雙方共同建設______________大棚事宜達成如下合同條款，供雙方共同遵守：
一、工程概況：
1、工程名稱：____________大棚建設項目。
2、建設地點：____________
3、開工日期：_____年____月____日（以____________股份有限公司通知為準）。
4、竣工日期：_____年____月____日。
5、合作方式：乙方出資人民幣_______元與甲方共同建設日光溫室大棚_____棟，大寫_____。(本項目共建設日光溫室大棚__________棟，雙方只合作__________棟。)因乙方不懂工程，由甲乙雙方協商，甲方愿意給予乙方__________萬元紅利，該項目利潤大小與乙方無任何關系。
6、合作內容：乙方出資人民幣________元建設大棚項目，甲方負責建設，項目竣工驗收合格后，甲方向乙方支付人民幣________元本金及人民幣_________元合作利益分紅。
二、雙方責任：
1、甲方負責建設該項目，并執行與____________農業經濟產業化股份有限公司簽定的合同條款。
2、甲方負按本合同要求的付款金額及時間向乙方支付共計壹佰萬元(該款包括乙方投資本金及利益分紅)。
3、甲方負責建設項目的全面工作。
4、乙方負責及時付予甲方全額的投資款人民幣伍拾萬元。
三、甲、乙雙方商議本項目在_____年____月_____日完工前甲方保證返還乙方_____元投資款及_____元的利益分紅。
如因甲方工程出現的一切后果由甲方自行承擔，與乙方無任何關系。
四、甲方在____年____月____日前必須付予乙方人民幣_____元，如到期未能將款付予乙方，甲乙雙方商議，由甲方每月按_____元的違約金支付給乙方。
五、其它：
1、如在履行合同中出現爭議，雙方友好協商解決。如協商未果，可依法向所在地人民法院提起訴訟。
2、本合同未盡事宜雙方協商解決，并可簽定補充合同，補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同一式貳份，甲乙雙方各執一份，自簽字之日起生效，具有同等的法律效力。
甲方簽字：__________ 乙方簽字：___________
_____年_____月_____日 _____年_____月_____日
【玻璃溫室施工合同】相關文章：
玻璃幕墻安裝施工合同樣本_施工合同02-16
玻璃幕墻的施工合同模板11-19
玻璃幕墻施工合同范本03-03
溫室租賃合同06-09
溫室租賃合同06-09
玻璃幕墻施工的合同范本09-19
玻璃幕墻的施工合同范本08-29
關于玻璃幕墻施工的合同模板07-19
玻璃施工合同范本（精選5篇）08-04