環氧地坪施工合同電子版

時間：2024-12-20 09:10:05 志彬施工合同我要投稿

相關推薦

環氧地坪施工合同范本電子版（精選8篇）

　　在人們的法律意識不斷增強的社會，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小編為大家整理的環氧地坪施工合同范本電子版，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

環氧地坪施工合同范本電子版（精選8篇）

　　環氧地坪施工合同電子版 1

　　甲方（發包方）：_____________

　　地址：_____________

　　聯系方式：_____________

　　乙方（承包方）：_____________

　　地址：_____________

　　聯系方式：_____________

　　鑒于甲方需要對指定區域進行環氧地坪施工，乙方具有相關施工資質及經驗，雙方依據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，經友好協商，達成如下協議：

　　一、工程概況

　　工程名稱：_____________環氧地坪施工

　　工程地點：_____________

　　工程內容：對指定區域進行環氧地坪材料的鋪設及施工

　　二、工程期限

　　開工日期：_____________年_____月_____日

　　預計竣工日期：_____________年_____月_____日

　　三、合同價款與支付

　　工程總價：人民幣（大寫）_____________元整（小寫：_____________元）

　　支付方式：合同簽訂后預付總價款的_____%；工程完工并通過驗收后支付剩余款項。

　　四、工程質量與驗收

　　乙方應確保施工質量符合國家相關標準及甲方要求。

　　工程完工后，乙方應通知甲方進行驗收。驗收合格后，雙方簽署驗收報告。

　　五、雙方責任

　　甲方負責提供施工所需場地及必要配合。

　　乙方負責施工期間的'安全管理，確保無安全事故發生。

　　如因乙方原因造成工程質量問題，乙方應負責修復并承擔相應費用。

　　六、違約責任

　　任何一方違反合同約定，應承擔違約責任，并賠償對方因此遭受的損失。

　　如因不可抗力因素導致合同無法履行，雙方互不承擔責任，但應及時通知對方并提供證明。

　　七、爭議解決

　　本合同執行過程中發生爭議，雙方應協商解決；協商不成時，可提交甲方所在地人民法院訴訟解決。

　　八、其他

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方（簽字/蓋章）：_____________

　　日期：_____________

　　乙方（簽字/蓋章）：_____________

　　日期：_____________

　　環氧地坪施工合同電子版 2

　　甲方（發包方）：_____________

　　乙方（承包方）：_____________

　　鑒于甲方擬對指定區域進行環氧地坪施工，乙方作為專業地坪施工單位，雙方依據相關法律法規，經友好協商，達成如下施工合同：

　　一、工程概況

　　工程名稱：_____________環氧地坪施工

　　工程地點：_____________

　　施工面積：_____________平方米

　　工程內容：環氧地坪的底漆處理、中涂層施工、面漆涂裝及劃線等。

　　二、合同價款與支付

　　合同總價：人民幣（大寫）___________元整。

　　支付方式：合同簽訂后預付_____________%，材料進場且底層處理完畢后支付_____________%，工程完工并驗收合格后支付至_____________%，剩余_____________%作為質保金，一年后無質量問題一次性付清。

　　三、工期與驗收

　　開工日期：_____________

　　預計竣工日期：_____________

　　驗收標準：按照國家相關標準及甲方要求，確保地坪平整、無裂縫、色澤均勻、耐磨防滑。

　　四、雙方責任

　　甲方負責提供施工所需電源、水源及現場協調，確保施工環境安全。

　　乙方負責材料采購、運輸、施工及現場安全管理，確保工程質量及進度。

　　五、質保與售后

　　乙方承諾施工完成后質保期為一年，質保期內非人為損壞，乙方負責免費維修。

　　質保期滿后，乙方提供有償維修服務。

　　六、爭議解決

　　合同執行過程中發生爭議，雙方應首先通過友好協商解決；協商不成時，可提交甲方所在地人民法院訴訟解決。

　　七、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　甲方（簽字）：_____________

　　乙方（簽字）：_____________

　　簽訂日期：____年____月____日

　　請注意，以上合同模板僅供參考，具體條款應根據實際情況調整，并建議在正式簽訂前咨詢法律專業人士。

　　環氧地坪施工合同電子版 3

　　甲方（發包方）：_____________

　　乙方（承包方）：_____________

　　鑒于甲方擬對指定區域進行環氧地坪施工，乙方具備專業施工資質與豐富經驗，雙方依據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，經友好協商，達成如下協議：

　　一、工程概況

　　工程名稱：_____________環氧地坪施工工程

　　施工地點：_____________

　　工程范圍：具體施工區域及要求見附件圖紙及技術要求。

　　二、合同價款與支付

　　合同總價：人民幣（大寫）_____________元整（小寫：￥_____________元），此價格為含稅價。

　　支付方式：

　　預付款：合同簽訂后3個工作日內，甲方支付乙方合同總價的____%作為預付款。

　　進度款：根據工程進度，經甲方驗收合格后，支付至已完成工程量的`____%。

　　尾款：工程全部完工并經驗收合格后7個工作日內，支付剩余款項。

　　三、工期與驗收

　　工期：自乙方收到預付款且具備施工條件之日起____天內完成。

　　驗收：工程完工后，乙方應通知甲方進行驗收。驗收合格后，雙方簽署驗收報告。

　　四、質量與保修

　　乙方保證施工質量符合國家相關標準及雙方約定的技術要求。

　　工程自驗收合格之日起，乙方提供____年的質量保修服務。

　　五、違約責任

　　任何一方違反本合同約定，應承擔違約責任，并賠償對方因此遭受的損失。

　　六、爭議解決

　　雙方因本合同發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成時，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　七、其他

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方（簽字/蓋章）：_____________

　　乙方（簽字/蓋章）：_____________

　　簽訂日期：____年____月____日

　　注意：以上內容僅為示例，具體條款需根據實際情況調整，并建議在簽訂前由專業法律人士審核。

　　環氧地坪施工合同電子版 4

　　甲方：電話：

　　乙方：電話：

　　根據《中華人民共和國合同法》的原則和有關規定，經友好協商，甲方委托乙方，負責環氧地坪的供應和施工，達成如下協議：

　　第一條：施工面積和合同價格：______，面積：______，單價為______元/平方，(決算面積按實際面積計算)，總價：______元

　　第二條：材料：環氧砂漿地坪

　　第三條：工程質量標準

　　本工程質量經雙方研究達到：乙方所鋪設材料不脫層、不起砂、顏色均勻、基本平整，但由于混凝土地臺的.原因導致地面的裂縫及其它質量問題，與乙方無關，建議混凝土標號不低于C25，地面要平整，有光度，若在室外施工，甲方要做好防護措施，若在防護措施不完善的室內施工，即雨天可能遭受雨水侵襲時，也必須停止施工，若甲方執意要求施工出現的質量問題與乙方無關。

　　第四條：施工與驗收

　　施工開始日期，甲方必須通知乙方。

　　開工日期天。

　　甲方應在工程施工完成后3天內對乙方鋪設的地面進行驗收，如三日內未能對工程進行驗收，或者在沒有驗收情況下，使用乙方鋪設的地坪(包括第三方使用)均被視作材料鋪設已驗收合格。甲方應當根據本合同規定進行付款。

　　第五條：付款方式

　　合同簽訂后，甲方應支付乙方合同的，計人民幣______元

　　第六條：終則

　　1、本合同一式兩份，甲方執一份，乙方執一份，同具有法律效力。一方違約，賠付對方一切損失。合同雙方因本合同的內容解釋或行等方面發生爭議，應當首先協商解決，協商不成，可以向當地法院提出訴訟。

　　2、本合同自簽字或蓋章即日起生效至全部款項付清后為止。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

　　環氧地坪施工合同電子版 5

　　發包方：(以下簡稱甲方)

　　承包方：(以下簡稱乙方)

　　本合同依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》，結合合同有關規定，為了明確甲、乙雙方在施工過程中的權利和經濟責任，經雙方協商一致，同意簽訂本合同并全面履行。

　　第一條工程概況

　　一、工程名稱：環氧樹脂耐磨地坪

　　二、工程地址：__________________

　　三、涂裝顏色：以現場色板為準

　　四、工程面積：______

　　五、施工類型：總包

　　六、承包方式：包工包料包驗收

　　七、合同單價：______元/m2

　　八、總造價：(說明：本工程實際造價按實際施工面積結算。)

　　九、環氧地坪施工過程控制及驗收規范；(附表一)。

　　十、通道及分界線；根據實際現場畫分

　　第二條工程期限

　　本工程合同總工期為_______天，實際開工日期由甲方提前一天通知乙方；

　　第三條雙方責任

　　一、甲方責任

　　1、合同簽訂時，甲方應向乙方提供施工圖紙或向乙方明確涂裝現場規劃；

　　2、開工前，保證接通電源到施工場地，并且承擔水、電費用；

　　3、開工前，保證涂裝區域干燥、無積水或雜質；

　　4、施工期間不安排交叉施工；

　　5、施工現場需相關工程人員進行協調、安排；

　　6、甲方應提供乙方材料、設備及工具的保管區，并做好現場的封閉管理工作，禁止無關人員的進出影響施工質量，如未能達到上述要求，后果由甲方負責。

　　7、未驗收前不得使用，否則視為驗收合格。

　　8、按商定的付款條款支付乙方工程款項。

　　二、乙方責任：

　　1、不得將工程轉包第三方；若發現轉包現象，甲方有權要求乙方停止施工，并有權拒付施工款。按照施工設計圖紙工藝施工，并保證施工材料合格；

　　2、保證涂裝工程質量：涂裝表面顏色均勻一致、無裂縫、無分層、無底色泛出；

　　3、必須做到文明、安全施工，嚴格遵守甲方的規章制度，并接受甲方工程監理的監督和正確的指導；

　　4、因乙方管理不善(如盜竊、損壞等)造成對甲方的經濟損失，由乙方全部負擔。甲方有權對乙方進行處罰。

　　5、做好未驗收完工工程的維護和相應的成品保護工作；

　　6、切實做好保修工作。

　　第四條工程款項結算及支付

　　一、工程竣工經甲方驗收合格后，甲方支付乙方工程款的90%

　　二、質保期滿后一周內將剩余工程款10%付清。

　　三、為保證資金安全，付款方式原則上采用甲方按乙方指定銀行賬戶匯款。

　　第五條違約責任

　　一、本工程保修期為24個月(以竣工驗收合格之日起計算)，在保修期內，由于乙方材料或施工工藝的原因造成質量事故，乙方接到甲方通知的約定時間內無條件保修。

　　二、如甲方使用不當或其它原因所造成的`質量事故，乙方應給予返修，返修費用甲方負擔。雙方自簽訂合約之日起，任何一方不得擅自解除合約，其中一方違約應向另一方賠償，賠償額按國家合同法規定執行。

　　第六條竣工驗收及驗收標準

　　工程完工后，甲方按設計圖紙和國家相關的施工規范作為驗收標準，驗收合格雙方填寫環氧地坪工程驗收單(附件二)，簽字生效。

　　第七條解決合同糾紛的方式：

　　甲、乙雙方在履行合同期間發生糾紛，雙方可通過協商或協調解決；協商或協調不成的，可向孝南人民法院起訴。

　　第八條本合同自簽訂之日生效，到工程保修期滿及結算清所有工程款之日自然失效。

　　第九條本合同一式兩份，雙方各執一份。

　　第十條本合同未盡之事宜，雙方應以誠懇的原則協商解決。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

　　環氧地坪施工合同電子版 6

　　發包方：(以下簡稱甲方)

　　承包方：(以下簡稱乙方)

　　第一條工程概況

　　1、工程名稱：閩港新城A區地下室環氧地坪施工工程

　　2、工程地點：湖南省耒陽市閩港新城

　　3、涂裝顏色：以現場樣板為準

　　4、工程面積：3350㎡

　　5、施工類型：環氧平涂地坪

　　6、施工工藝：①基面打磨、除塵；②滾地面接觸劑；③環氧樹脂調合石英砂刮底；④打磨除塵；⑤環氧樹脂調合膩子粉批涂；⑥環氧樹脂調合膩子粉批涂；⑦批刮面涂；⑧滾最后一道面涂

　　7、承包方式：該項目采取由乙方包工、包料、包工期、包質量、包安全文明施工、包稅金的方式進行總承包。

　　8、合同單價：環氧地坪40元/㎡，環氧劃線8元/m，環氧箭頭30元/個

　　9、總造價：合同總價暫定：150600.00(大寫：壹拾伍萬零陸佰)元整。

　　明細如下：

　　環氧地坪平涂：335040元/㎡=134000元(此部分總價包干，結算不再調整)車位線及車行道線暫定20xx米8元/m=16000元(此部分為按實結算)。環氧箭頭暫定20個30元=600元(此部分為按實結算)

　　第二條工程期限

　　本工程必須于20xx年12月31日完工。

　　第三條雙方責任

　　一、甲方責任

　　1、合同簽定時，甲方應向乙方提供施工圖紙或向乙方明確涂裝現場規劃；

　　2、開工前，保證接通電源到施工場地；

　　3、開工前，保證涂裝區域干燥、無積水或塵土雜質；

　　4、施工期間不安排交叉施工；

　　5、施工現場需相關工程人員進行協調、安排；

　　二、乙方責任：

　　1、不得將工程轉包第三方；

　　2、按照合同約定的施工工藝施工，并保證施工材料合格；

　　3、保證涂裝工程質量：涂裝表面顏色均勻一致、無裂縫、無分層、無底色泛出；

　　4、必須做到文明、安全施工，嚴格遵守甲方的規章制度，并接受甲方工程監理的監督和正確的指導；

　　5、因乙方管理不善(如盜竊、損壞等)造成對甲方的經濟損失，由乙方全部負擔。

　　6、做好未驗收完工工程的維護和相應的'成品保護工作；

　　7、乙方需向甲方提供材料樣品并經甲方認可，以保證乙方施工時材料、工藝與所提供樣品一致。

　　8、切實做好保修工作。

　　第四條工程款項結算及支付

　　1、第⑥道工序完成后，甲方即付給乙方總工程款的70%；

　　2、工程竣工驗收合格一周內，甲方在五個工作日之內審核完畢并支付至結算款的97%，余款3%一年質保期滿后一周內付清(無息)。

　　4、本工程禁止提現，乙方必須提供相應審批金額的建安稅發票

　　第五條違約責任

　　1、本工程保修期為12個月(以竣工驗收合格之日起計算)，在保修期內，由于乙方材料或施工工藝的原因造成質量事故，乙方接到甲方通知的約定時間內應無條件保修；如由于甲方使用不當或其它原因所造成的質量事故，乙方應給予返修，返修費用由甲方負責。

　　2、乙方必須于20xx年12月31日完成，除甲方書面許可的順延工期外，乙方未按期開工或竣工或未按進度計劃確定的各階段工期(分段工期)履行或未及時履行任何一項義務的，每逾期一日，應當承擔1000元/天的違約金。任何一項逾期達5日，甲方有權解除合同，乙方應當按本合同總金額的20%向甲方支付違約賠償金，對因此給甲方造成的損失(包括但不限于甲方應付給第三方的違約金、賠償金等)均由乙方承擔。

　　第六條竣工驗收及驗收標準

　　1、工程完工后，甲方按合同約定和國家相關的施工規范作為驗收標準，驗收合格后，雙方填寫環氧地坪工程竣工驗收單，簽字生效。

　　2、驗收主要依據：按照本合同的施工工藝程序進行驗收。

　　第七條解決合同糾紛的方式：

　　甲、乙雙方在履行合同期間發生糾紛，雙方可通過協商或協調解決；協商或協調不成的，可向乙方所在地仲裁機關申請或向人民法院起訴。

　　第八條本合同一式肆份，雙方各執貳份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　第九條本合同未盡之事宜，雙方應以誠懇的原則協商解決。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　環氧地坪施工合同電子版 7

　　定做方：

　　承攬方：

　　根據《中華人民共和國合同法》以及有關規定，為了明確雙方在合同執行中的權利義務和經濟責任，經雙方充分協商，同意簽定本合同，共同遵守。

　　1、承攬名稱，地點，方式

　　1-1承攬項目名稱：

　　1-2承攬項目地點：

　　1-3承攬方式：包工包料

　　2、承攬標(加工成品)

　　2-1環氧樹脂面積平方米

　　2-2塑膠地板

　　注：具體面積以實際面積為準。

　　3、加工成品的質量要求

　　3-1承攬方提供規格工藝進行施工；

　　3-2施工工藝：詳見附表。

　　3-3地坪漆顏色根據甲方選定為：

　　3-4塑膠地板顏色根據甲方選定為：

　　4、價格及付款方式

　　4-1地坪漆單價________元/m2；

　　4-2塑膠地板單價________元/m2

　　4-2工人、材料、機械、進場后定做方向承攬方支付合同總額的即________元的預付款，施工完畢后定做方向承攬方支付合同總額的20%即________元的尾款。

　　5、素地標準及施工條件

　　5-1素地基地平整，2m標尺，落差不應大于2mm；

　　5-2水泥結合牢固，無空鼓，不起砂，無龜裂，無水泥浮漿；

　　5-3水泥素地表面含水率達到8%；

　　5-4施工時空氣相對溫度不大于70%，環境溫度低于0度；

　　5-5施工前定作方向承攬提供施工圖紙，完成通水通電，工作門窗到位，水電費由定做方負擔；

　　5-6施工期內定做方不安排交叉施工；

　　5-7施工過程中當事人雙方應專門指定一人做現場協調和監督工作。

　　6、驗收標準與方法

　　6-1按合同規定的質量要求，圖紙作為驗收標準，驗收前承攬方應向定做方提供必需的技術資料。

　　6-2承攬方應向定做方發出驗收通知單，定做方接到驗收通知后應在三天內(逢法定節假日可以順延)進行驗收，無故拖延或未經驗收而提前投入使用者，視同驗收合格。

　　6-3當事人雙方對承攬項目質量在驗收中發生爭議時，可向法定質量監督機構申請檢驗，并向對方提供檢驗證明，檢驗所發生的費用則過錯方承擔。

　　6-4保修期為層脫皮由承攬方返修，使用過程中為機械損傷及其他原因(如水泥脫未干面定做方要求真趕工等)造成質量事幫可由承攬方計費維修。

　　7、工期

　　7-1本工期總工期為；

　　7-2本合同開工期為完工為如遇下列情況，工程相應順延，并以書面形式確定順延期限；

　　7-3-1因氣候或其他意外，地面出現受潮者；

　　7-3-2因定作方原因不能如期騰出施工場地者；

　　7-3-2施工中因停電，停水連續影響24小時以上，或連續間歇性停電停水三天以上者；

　　7-3-4定作方未近合同規定支付付款，工程進度面影響施工進度者。

　　8、安全施工管理條例

　　8-1承攬方有關人員進入定作方施工現場應該遵守定作方有關制度。

　　8-2由承攬方人因違反有關管理造成安全事故，責任由承攬方負擔。

　　9、違約責任

　　9-1雙方應嚴格遵守本合同有關條款，承攬方的完工質量達不到本合同第3條雙方約定的質量要求，由承攬方再負責反修并保達到合同約定的質量要求，一切費用由承攬方負責承擔。

　　9-2承攬方應按合同約定如期完工，若沒有發生本合同第7條3款的情形，違約金。

　　9-3承攬方完成地坪，應由定作方負責協調保護，因定作方原因造成地坪前損壞的，由定作方負責制損壞賠償，由于承攬方自身原因造成損壞的由由承攬方負責。

　　9-4定作方應及時將所需施工場所提供與承攬方進行施工，不安排交叉作業。如因特殊原因須進行交叉作業的，須與承攬方協商后進行，否則由此造成地坪損壞或工期延誤的，由定作方負責損失。

　　9-5定作方應按時支付合同定價款，如因定作方不能及時付款，承攬方有權停工或解除合同，因此造成延誤損失由定作方承擔，并償付承攬方已消耗的材料費、人工費、及施工過程中相關費用等于合同中止給承攬方造成的損失。

　　9-6償付承攬方違約金。

　　9-7承攬方應具有相應的資質。選用符合國家質量標準的材料，若承攬方違反此約定，則應向定作方，承擔其過錯行為而給定作方造成的.損失。

　　9-8如果定作方無正當理由私自中止本合同，須賠償承攬方總合同金額的60%的款項，作為對承攬方的材料損失補償費。

　　10、不可抗力

　　在合同規定的履行期內，由于不可抗力致使地坪損壞的，承攬方取得合法證明后，可免除承擔違約責任，但因采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定以外發生的不得免除責任。在定作方遲延接收期間發生的，定作方應當承擔并且賠償承攬方由此造成的損失。

　　11、糾紛的處理

　　發生糾紛時，雙方應協商解決，協商不成時，雙方均可向定作方或承攬方所在人民法院提起訴訟。

　　12、期限與其他

　　本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，(承攬方必加蓋法人名章方為有效)合同履行完畢即有效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方進行協商，作也補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正式一式二份，雙方各執一份。

　　定作方：承攬方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　授權代表：授權代表：

　　開戶行：開戶行：

　　帳號：帳號：

　　電話：電話：

　　日期：日期：

　　環氧地坪施工合同電子版 8

　　甲方：（以下簡稱甲方）

　　乙方：（以下簡稱乙方）

　　經甲、乙雙方友好協商，在平等互利，友好合作的基礎上，甲方將樓的地坪工程以內部勞務清包的形式承包給乙方施工。為明確甲、乙雙方職責和權利，特簽定本協議，以資雙方共同遵守執行。具體條款如下：

　　一、工程名稱：__________________

　　二、工程地址：__________________

　　三、結構類型：__________________

　　四、建筑面積：約________m2(以竣工建筑面積為準)。

　　五、承包方式：包清工、包限額領料（主要材料）、包質量、包進度、包安全、包文明施工。

　　六：承包范圍及工作內容：施工圖紙包括的所有地坪工程。

　　1、地坪工作內容包括準備、結束、熟悉施工圖紙、檢查安全技術措施、布置操作地點、領退料具、工序交接、隊組自檢互檢、機械加油加水、排除一般機械故障、保養機具、操作完畢后的場地清理，現場內全部水平、垂直運輸，搭拆簡單操作架子。

　　2、包括后臺，篩砂、現場水泥倒運，砂漿（及細石砼）攪拌，清掃、沖洗基層、石工剔打、灑水、遞灰、抹灰、找平等全部操作過程。

　　3、完工后應做到工完場清，剩余材料按指定地點分類堆碼整齊，移交給甲方現場材料員清點驗收。甲方現場材料員填寫驗收單據，雙方簽字，作為辦理工程結算的憑據。如乙方不按指定地點分類堆碼整齊，甲方將按照地坪面積0.50元/m2從結算中扣除。

　　4、乙方領用應由甲方供應材料應嚴格執行領、退料制度，如乙方歸還不夠領料數量，將按照市場價格全額賠償。

　　七、質量標準：本工程的質量標準為國家或上海市制定的現行《施工及驗收規范》、《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》進行檢查、驗收，對達不到質量標

　　準的，甲方將通知乙方限期整改，如果乙方在整改后仍不能達到質量標準，甲方有權終止合同。乙方需在限期內退出施工現場，退場費用由乙方自理。乙方的已完工程量將待工程主體完成后，按合同單價的80%進行結算。

　　八、工期要求：乙方應根據自己所承擔的工程規模情況，組織足夠的人力、物力，以保證對各個單位工程的形象進度和工期要求。如果由于乙方的原因使工程不能達到工程形象進度和工期的'要求，耽誤了甲方從建設單位撥付工程進度款的時間，甲方將按照合同總產值的2%對乙方進行處罰。同時乙方將承擔由此造成甲方名譽損失和資金貸款的利息損失。(工程形象進度時間詳見附件)

　　九、價格及付款方式：

　　1、乙方施工質量、工期達到標準并滿足形象進度和要求的情況下，按照________元/m2的單價進行結算。甲方負責交稅金和代交綜合保險。乙方不得以任何理由提出改變單價。

　　2、工程量按照施工圖圖示尺寸面積計量。

　　3、乙方進場后從400元/月、人（菜票和現金各200元；按登記出勤人數計）。油漆工程結束，按應支付總額的80%（扣除生活費等預付款）支付。待工程全部完工后的壹個月內，結清全部工程款。

　　4、乙方應將班組工人工資發放表交回甲方一份，工資發放表必須有領款人簽字。

　　十、安全生產與文明施工：

　　1、乙方施工人員應嚴格按照國家和上海市制定的現行《建筑安裝工人安全技術操作規程》及其它現行有關安全生產規定、甲方安全管理規定進行施工，如因乙方人員違反有關規定而發生安全事故，由乙方負責。

　　2、乙方人員進入施工現場必須按規定正確使用和佩帶各種安全防護用品，必須戴安全帽和系好安全帶，如發現不按規定戴安全帽和系安全帶給予100元/人次罰款，違反安全操作規程的和未經主管部門同意任意拆除安全防護的視情節嚴重處以50---100元罰款。

　　3、乙方應按照文明化施工標準的要求，對自己承包區域內的材料分類、分規格型號堆碼整齊。每道工序完成，必須做到工完場清，能使用的材料必須使用，不得浪費。

　　十一、綜合治理：

　　1、乙方進場的操作工人必須是思想素質好、技術能力強、身體健康的18歲~45歲的男性。嚴禁使用童工。

　　2、愛護甲方提供的各種設施和設備，如有損壞，照價賠償。