關于圍墻施工合同
隨著法律知識的普及,合同的使用頻率呈上升趨勢,簽訂合同能促使雙方規范地承諾和履行合作。那么合同要怎么擬定?想必這讓大家都很苦惱吧,以下是小編精心整理的關于圍墻施工合同,希望對大家有所幫助。
關于圍墻施工合同1
發包人(全稱):
法定代表人:
住所:
聯系電話:
承包人(全稱):
法定代表人:
住所:
聯系電話:
風險提示:發包人的相對義務
根據法律規定發包人應辦理法律規定由其辦理的許可、批準或備案,包括但不限于建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發包人應協助承包人辦理法律規定的有關施工證件和批件。
若發包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案,由發包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤。
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工項協商一致,訂立合同。
一、工程概況
1、項目名稱:
2、工程地點:
二、工程承包方式
承包方式:
三、工程工期
風險提示:關于實際竣工日期的規定
當因實際竣工日期的確認發生糾紛時,可以以相關規定參照具體情形:
工程經竣工驗收合格的,以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期,并在工程接收證書中載明;因發包人原因,未在監理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內完成竣工驗收,或完成竣工驗收不予簽發工程接收證書的,以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期;工程未經竣工驗收,發包人擅自使用的,以轉移占有工程之日為實際竣工日期。
合同工期總日歷天數:
四、工程造價
本合同采用單價包干價方式:
1、平基土方挖、填、運____元/m3,(小區范圍內)
2、石方爆破及挖運____元/m3(小區范圍內,包爆破材料)
3、擋土墻砌筑____元/m3(包工包料,含勾縫)
4、永久性圍墻砌筑____元/m(包工包料,含600mm寬,500m深的漿砌毛石基礎,基礎超深部份按____元/m3計算)。以上單價均含稅。
風險提示:對于采購材料和工程設備的義務與責
承包人采購的材料和工程設備不符合設計或有關標準要求時,承包人應在監理人要求的合理期限內將不符合設計或有關標準要求的材料、工程設備運出施工現場,并重新采購符合要求的材料、工程設備,由此增加的費用和(或)延誤的工期,由承包人承擔。
發包人提供的材料和工程設備的規格、數量或質量不符合合同約定的,或因發包人原因導致交貨日期延誤或交貨地點變更等情況的,按照發包人違約的約定辦理。
五、材料提供
1、甲方供應材料:甲方不供應材料。
2、乙方供應材料:全部材料由乙方采購,采購材料按規定提供產品合格證及相關質量證明文件。
六、雙方權利義務
1、甲方工作
1.1、對工程質量、進度、安全進行監督;
1.2、對工程中各個工序的驗收工作;
1.3、向乙方提供施工圖及相關的技術資料和技術指導;
1.4、確定水準點與坐標控制點;
2、乙方工作
2.1、服從甲方的管理;
2.2、向甲方提供所有材料的.質量證明資料;
2.3、遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按標準組織施工,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。在施工過程中發生安全事故所造成的一切責任和費用由乙方承擔;
2.4、認真按照標準、規范和設計圖紙要求以及甲方根據合同發出的指令施工;
2.5、做好發各個工序驗收的配合工作,為檢查驗收提供便利條件。
2.6、做好文明施工工作,保證施工場地清潔,承擔因自身原因違反有關規定造成的損失和罰款。
風險提示:工程質量未符合標準的歸責
因發包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的,由發包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤。
因承包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的,發包人有權要求承包人返工直至工程質量達到合同約定的標準為止,并由承包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期。
七、質量標準
工程質量標準:質量標準評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。
八、工程款結算方式
工程款支付:按每月完成工程量的80%支付工程進度款,剩余20%待工程竣工驗收合格后一月內支付。
九、工程的驗收
由于乙方原因造成質量事故,返工費用由乙方承擔,工期不予順延。
工程竣工后,乙方應向甲方提交竣工驗收申請。甲方自接到驗收申請5日內組織相關部門進行聯合驗收。經驗收合格后,辦理移交手續。
風險提示:保修責任的起算
工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算,具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專用合同條款中約定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內,承包人應當根據有關法律規定以及合同約定承擔保修責任。
發包人未經竣工驗收擅自使用工程的,保修期自轉移占有之日起算。
十、維修責任
本工程保修期為竣工后一年,在保修期內出現質量問題時,甲方應第一時間通知乙方,若乙方24小時內未進行維修,甲方可自行處理,所產生的一切費用均由乙方承擔。
風險提示:明確違約責任
在簽訂合同時,雙方就要想到可能產生的違反合同的行為,并在合同中規定相應的懲罰辦法,通過明確違約時需要承擔的責任,來督促各方真正履行應承擔的義務,一旦違約情況發生,也有據可依。
十一、違約責任
1、乙方不得出現違法分包及轉包行為,否則,乙方應向甲方支付本合同價款10%的違約金。
2、因乙方原因,本合同無法繼續履行時,甲方有權終止合同,乙方承擔由此給甲方造成的全部經濟損失。
十二、爭議的解決
與本合同有關的一切爭議,由甲乙雙方協商解決,協商不成,任何一方均應向合同簽訂地人民法院起訴。
十三、其他
1、本合同正本____份,具有同等效力,由發包人、承包人分別保存____份。
2、雙方根據有關法律、行政法規規定,結合工程實際,經協商一致后,可對本合同內容具體化、補充或修改,其效力同本合同。
發包人:(公章)
委托代理人:
電話:
傳真:
開戶銀行:
賬號:
郵政編碼:
______年___月___日
承包人:(公章)
委托代理人:
電話:
傳真:
開戶銀行:
賬號:
郵政編碼:
______年___月___日
關于圍墻施工合同2
甲方(發包人):
乙方(承包人):
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規,遵守平等、自愿、公平和誠信的原則,雙方協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
1、工程地點:
2、工程內容:建圍墻約1100米長,基礎深0.6米(實際為準)、寬0.67米,圍墻高
2.3米,其中:磚柱
2.3米、鐵藝欄桿
1.5米、鐵藝欄桿下部磚墻0.8米、每6米一立柱。雙面墻及磚柱做沙漿抹面,外墻粘面磚、柱子粘三面面磚、內墻二遍白水泥。
3、乙方在完成圍墻施工后,要做好圍墻的排水系統,保證圍墻的正常使用。
4、承包形式:本工程范圍包含圍墻施工中的基礎開挖、基礎施工、材料、人工、包安全文明施工、包質量、包驗收、包利稅。
二、質量標準
1、乙方按圖施工,要求線條順直,工程質量達到國家質量驗收標準。
2、乙方對工程所需主要材料經甲方工程技術人員確認后方可進場施工。
3、乙方所承包圍墻施工在甲方正常使用中必須保證不跨塌,墻身不裂縫。若因乙方施工質量和安全問題造成甲方損失,甲方有權要求乙方賠償。
三、工程總價
1、本工程包工包料元米(含開稅票),具體以甲方驗收工程量為準。總工程價款為 萬元(暫定),該價格包括人工費、材料費、機械費等所有工程相關費用(施工企業管理稅除外)。
2、甲、乙雙方均已充分考慮到施工期間各類建材的市場風險和國家政策性調整風險等一切風險因素,承包單價今后不作調整。
3、工程結束以實際工程量計算工程總價,本合同作為工程價款結算的依據,現場實際工程量確認必須由甲方簽字認可并蓋公章方可生效。
四、付款方式
1、全部施工完畢經甲方書面確認質量符合要求后____日內,支付至合同總價的70%;
2、工程竣工驗收合格并完成工程結算工作后,支付至結算價款的80%;
3、工程全部移交給甲方后,支付至除工程保修金以外的結算價款。
4、工程結算總價的10%作為保修金。保修金在保修期滿乙方完成全部保修內容后____月內支付(本工程保修期為________年,保修期從工程竣工驗收合格開始計算)。
5、甲方每次支付工程款前,乙方應提供等額正式發票給甲方。
五、甲乙雙方責任、義務
1、甲方責任、義務
(1)開工前召集工程相關人員到施工現場向乙方作工程全面交底,如有變更,以變更通知為準。
(2)乙方施工過程中給予協助和配合,以確保工程順利進行。
(3)負責工程計量和審核。施工中如有工程量的增減,須由甲、乙雙方代表簽字認可。
(4)按時支付乙方工程款。
2、乙方責任、義務
(1)乙方對現場已經考察過,同意在地塊現狀條件下一次性包工包料施工達到甲方驗收標準,不得另收其他費用。
(2)若工程質量驗收不合格,乙方在接到甲方限改通知書后,必須限期整改完畢。
(3)乙方負責對施工人員進行安全教育,且按國家建筑工程施工安全的相關法規執行施工,采取必要的安全防護措施,保證工地施工安全,消除事故隱患。在施工過程中發生安全事故所造成的一切責任和費用由乙方承擔;如給甲方或第三人造成經濟損失,由乙方全額賠償。
(4)乙方負責施工現場已完工程量的成品保護,如遭損壞,乙方負責無償修復。
(5)乙方按照工期要求保質完成工作量
六、違約責任
1、工程質量應達到合同約定的質量標準。因乙方原因工程質量達不到約定的質量標準,乙方承擔違約責任。
2、工程質量達不到質量要求的部分,甲方有權要求拆除和重新施工,由乙方承擔拆除和重新施工的費用,工期不順延。
3、因乙方原因不能按照協議書預定的工期竣工,處500元日延期賠償費,如工程量增加,按增加部分的工程量,以國家定額工期相應順延。
4、在施工過程中,若因乙方原因導致整個工程項目產生不良影響,甲方有權向乙方索賠,其損失按實計算(直接、間接損失),其費用直接從工程款中扣除。
七、質保維修
1、從工程竣工之日起________年內為質量保修期。
2、工程竣工驗收后,在國家相關規定的保修期內出現質量問題的,乙方應在接到甲方通知后48小時內進行維修,逾期不維修的,甲方委托他人維修的費用、造成的損失從工程款中直接扣除。
八、其他
1、在工程施工過程中甲方若發現乙方施工存在質量及其他問題的,甲方有權書面或口頭通知要求乙方及時整改,乙方在接到甲方整改通知后3天內不予整改的,甲方有權聘請他人負責整改,整改費用及造成的損失由乙方承擔。
2、因本合同的履行發生的糾紛雙方應協商解決,協商不成的,向人民法院訴訟。
十、其他 本合同壹式貳份,甲乙雙方各執壹份,經雙方簽字蓋章后生效。
甲方: 乙方:
________年____月____日________年____月____日
【圍墻施工合同】相關文章:
圍墻施工合同06-22
圍墻施工合同范本08-28
圍墻施工合同15篇04-24
圍墻施工合同(15篇)06-25
圍墻施工合同通用15篇06-25
圍墻工程施工合同范本02-07
簡易圍墻施工合同范本(精選6篇)06-08
圍墻施工協議書01-09
圍墻施工方案范文11-27
圍墻工程施工合同范本3篇08-16