工程施工合同14篇
隨著法律觀念的日漸普及,合同的使用頻率呈上升趨勢,正常情況下,簽訂合同必須經過規定的方式。那么相關的合同到底怎么寫呢?下面是小編為大家整理的工程施工合同,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
工程施工合同 篇1
原告:________________法定代表人_______________,職務董事長,住__________市__________區__________街__________號樓__________室,郵編:________________電話:_____________
被告:________________公司,法定代表人_______________,職務總經理,住__________市__________區__________號,郵編:______________電話:_____________
案由:_________________建設工程施工合同糾紛
訴訟請求
1、判令被告立即返還保修款 ______________ 元,延遲支付的違約金 ______________ 元;以上兩項共計 ______________ 元;
2、以上金額截至____年_____月_____日,逾期支付,則以 ______________ 元為基數,按每日 ______________ %支付逾期利息;
3、本案的訴訟費用由被告負擔。
事實與理由
原告與被告于_____________年__________月__________日簽訂了工程施工合同,按照合同約定,原告為被告建設的位于北京市通州區梨園鎮某地的某項目B區的1#、2#樓的外墻外保溫及飾面裝飾工程進行施工,工期為50天,從_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日。合同還約定工程款的 ___ %作為保修款,保修期自竣工之日起______個月,項目最后的結算金額為_________元,所以被告留存保修款____________,保修期至_____________年__________月__________日。然而,過了保修期后,該項目并未發現質量問題,被告卻以種種理由拒絕返還保修款。
原告認為,被告拒絕返還保修款的.行為已構成違約,嚴重損害了原告的合法權益,故依《中華人民共和國民事訴訟法》的有關規定,特向貴院提起訴訟,請求依法裁判。
此致
__________市__________區人民法院
具狀人:________________有限公司
法定代表人:______________
_____________年__________月__________日
工程施工合同 篇2
發包方(以下簡稱“甲方”):
聯系方式:
法定代表人:
承包方(以下簡稱“乙方”):
法定代表人:
聯系電話:
依照《_____》及有關法律、法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下條款:
第一條?工程概況
1.1工程地點及面積:
地點:_____________。
面積:______________平方米。
1.2工程造價:¥_____________元,大寫(人民幣):_______。
1.3工程承包方式:雙方商定采取下列第_____種承包方式。
(1)乙方包工、包全部材料;
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料;
(3)乙方包工、甲方包全部材料。
1.4工程期限________天。
開工日期_____年_____月_____日;
竣工日期_____年_____月_____日。
第二條?工程監理
若本工程實行工程監理,甲方(或乙方)與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方(或甲方)。
第三條?施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供:
3.1甲方自行設計并提供施工圖紙,交圖時間為_____月_____日,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份;
3.2甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份,設計費由甲方支付(此費用不在工程價款內);
3.3施工圖紙雙方簽字后生效。
第四條?甲方義務
4.1開工前____天,為乙方入場施工創造條件。全部騰空或部份騰空房屋,清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施,以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場的牲口應認真清點及保護,并且雙方簽訂“物品清單”;
4.2開工前將原有的電話設備拆除;提供施工期間的水源、電源,并說明使用注意事項;
4.3負責協調施工隊與鄰里之間的關系;
4.4禁止拆動室內承重結構,如需拆、改建筑的承重、非承重結構或遷改廚、衛位置及設備管線,應負責到有關部門辦理相應的審批手續;根據有關部門規定,甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;
4.5參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收;
4.6工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用,由甲方交納(出入證除外),乙方協助提供物管所需相關材料。
第五條?乙方義務
5.1施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》,保證工程質量,按期完成工程;
5.2在甲方未正式提供有關部門的審批文件前,嚴禁改動建筑主體、承重結構、暖氣及燃氣管線等,否則應承攬相應責任;
5.3嚴格執行本市有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;
5.4保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下管道的暢通;
5.5保證施工現場的`整潔,工程完工后負責清掃施工現場;
5.6因乙方在施工中違反物業管理規定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔;
5.7乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后,乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理。甲方關于工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯系,以確保工程中的統一指揮和管理。
第六條?工程變更
6.1為確保甲方工程質量、工期及保修服務,合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更,須由雙方協商后簽署書面協議《裝飾裝修工程變更單》,同時調整相關工程費用及工期,口頭承諾或口頭協議均視為無效;凡甲方直接與乙方現場工作人員商定更改施工內容所引起的一切后果,均由甲方承擔;
6.2合同簽訂后,甲方工程減項超過總工程款5%以上時,須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場,甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工,甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;
6.3甲方第二次支付工程款后增加的施工,乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。
第七條?材料的提供
7.1由甲方提供的材料、設備,其規格、質量應符合設計要求。甲方應按時將材料、設備運到施工現場并通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續;若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由甲方承擔;
7.2由乙方提供的材料、設備的,乙方應在料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方,雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符,甲方有權拒絕使用,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由乙方承提;
7.3甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準,由乙方負責為甲方代購的,在材料運至施工現場并經甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費(材料款的____%)+材料運輸費(根據實際情況確定);若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨,以及因此延誤工期,均由甲方承擔任;
7.4除合同注明外,五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等,均由甲方購買并按時運到現場;若需要乙方代購,加收所購材料款____%的采購費及運輸費。
第八條?工期延誤
8.1對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;
(4)甲方同意工期順延的其他情況。
8.2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延;
8.3甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延;
8.4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承提,工期不順延。
第九條?質量標準
9.1雙方約定本工程施工質量按下列第______項標準驗收:
(1)《GB50210—_________建筑裝飾裝修工程質理驗收規范》;
(2)《_____市家庭房屋裝飾裝修工程質量驗收規定》;
(3)其它驗收標準:_______________________________。
9.2施工過程中雙方對工程質量發生爭議時:
(1)可向______市消費者協會家庭裝飾裝修投訴中心或______市建筑裝飾協會投訴進行調解;
(2)如不服調解,由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據其責任分別承擔。
第十條?工程驗收和保修
10.1雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收:
(1)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;
(2)油漆、面層涂料施工前驗收;
(3)竣工驗收。
乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收,各階段驗收合格后應填寫工程驗收單。若甲方接到通知后,未按時參加驗收,乙方有權停工等待,由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔;
10.2工程竣工驗收合格并結清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續,并填寫工程保修單。
第十一條?工程款支付方式
11.1雙方約定按以下第_____種方式支付工程款:
(1)合同生效后,甲方按下表中的約定直接向乙方財務支付工程款:
支付次數支付時間付款比例支付金額:
第一次合同簽訂之日;
第二次隱蔽工程驗收后_____日內;
第三次竣工驗收合格后_____日內。
(3)其他支付方式:_________________________。
11.2工程驗收合格后2日內,乙方應在向甲方提出工程結算,并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后2日內如未有異議,雙方應在工程結算單上簽字,甲方并同時向乙方結清工程尾款。
11.3甲方應將工程款直接交乙方財務部。工程款全部結清后,乙方應穨甲方開具正式統一發票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失,責任由甲方自負。
第十二條?違約責任
12.1合同簽訂后,合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的,應及時通知另一方,經雙方協商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續,違約方應向守約方支付工程造價______%的違約金;若因此造成損失的,違約方應予以賠償;
12.2工程未驗收合格或未結清尾款而未移交,甲方使用或擅自動用工程成品的,工程視為合格,由此而造成損失的由甲方負責,并視為甲方自動放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利;
12.3甲方未按期支付第二(三)次工程款的,乙方有權停工,每延誤一日向乙方支付工程總造價2‰的違約金;
12.4由于乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,所需修理費用由乙方承擔,工期不予順延。
12.5由于甲方或乙方原因致使工期延誤,每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金。
第十三條?合同爭議的解決方式
雙方發生爭議協商解決不成時,按下列第______種方式解決:
(1)向_____________________委員會申請_____;
(2)向________________人員法院起訴。
第十四條?幾項具體規定
14.1工程地在市區以外的裝飾工程,乙方加收工程總造價的3%-10%的遠程施工費;
14.2因工程施工而產生的垃圾,由乙方負責清運到政府規定的垃圾堆放點,甲方應支付垃圾清運費用(人民幣)_____________元,(此費用不在工程款內);
14.3施工期間,甲方將外屋門鑰匙________把,交給乙方施工負責人____________負責保管工程竣工移交后,甲方負責提供新鎖__________把,由乙方當場負責安裝好交付甲方使用;
14.4施工期間,乙方每天的工作時間為:
上午_________點_________分至_________點_________分;
下午_________點_________分至_________點_________分。
第十五條?附則
15.1本合同簽訂后工程不得轉包;
15.2甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式_____份,雙方簽字(蓋章)后生效,甲、乙雙方各持_____份;
甲方(簽字):
法定代表人(簽字):
________年_____月____日
乙方(蓋章):
法定代表人(簽字):
________年_____月____日
工程施工合同 篇3
甲方(發包方):______
乙方(承包方):______
甲、乙雙方遵循平等自愿、公平和誠實信用原則,雙方就______合作事項協商一致,簽訂本分包合同,雙方共同遵照執行。
一、工程名稱:
香榭國際南區一期7、8樓
二、工程地點:
江油市中醫院旁
三、工程承包內容及范圍:
1、乙方負責按照設計圖紙、變更文件規范要求驗收標準,玻璃幕墻的制作、安裝、保證正常使用。
2、施工所需各種材料、加工機械設備、各種工具均由乙方自理。
四、工程工期:
1、開工日期:______年______月______日;竣工日期:______年______月______日;工程總日歷天數:______天
2、施工過程中,如因人力不可抗拒等原因工期相應順延;
五、工程質量及材料要求:
1、各種材料下料、制作安裝,接頭位置、焊接等均應符合規范要求。
2、對現場監理提出的問題應立即安排人員處理,嚴禁拖延或不整改。
3、如某部位存在嚴重問題,必須返工。
4、若返工造成延誤工期的,如對下道工序的工種造成停工,停工的工人人工費由乙方賠償。
六、工程價款:
______元/平方米; (按實際面積進行結算)
七、工程價款的撥付及結算方式:
1、工程款的支付:
八、考核驗收:本合同甲方要求在以下方面對乙方進行考核后方可決算:
1、安全生產:乙方應加強安全教育,認真執行安全技術規范,嚴格遵守安全制度,落實安全措施,確保施工安全。如因乙方違章操作造成的'一切傷亡事故,發生的任何費用均由乙方承擔。
2、工程質量:堅持工程質量標準,嚴格按照設計圖紙、施工驗收規范、施工組織設計、施工技術方案等有關要求精心組織施工,確保工程質量達到約定的要求。
3、工程所使用材料必須經甲方、監理認可,否則不得使用。
5、文明施工:加強施工現場管理,嚴格執行建設主管部門、環保、消防、環衛等有關部門對施工現場的管理規定,做到文明施工。
九、甲方責任:
1、組織有關人員對乙方進場施工作業人員進行安全、質量、文明施工、綜合治理等方面的教育,做好日常監管工作。
2、組織及負責對乙方施工作業人員進行施工技術、措施等方面的交底。
3、負責對乙方施工人員的安全、工程質量、文明施工等方面的工作進行指導、監控,并按規定及時做好驗收工作。
4、負責解決乙方進場施工作業人員的住宿等問題,并及時對其進行衛生等方面工作的指導、監管。
十、乙方責任:
1、服從甲方對整個工程的運行計劃指揮。按甲方的各項交底要求,嚴格按國家操作規范和施工驗收規范,精心組織施工。
2、如乙方需要,生活用品及炊事用具由乙方自理。
3、材料進場時,由乙方卸料,配合甲方項目部收料人員共同驗收,核對材料的合格證、標牌、規格、數量,并按材料的規格不同,有序、合理的堆放整齊,做好防銹保護工作。
5、乙方必須將廢料堆放入池,做好工完料凈場地清工作。
6、本工程所需的機械及勞動防護用品全部費用由乙方承擔。
7、本班組在其相關工序開始前和結束后,與其工序相關的班組必須辦理相關交接檢手續
8、嚴格執行安全協議書中的規定,落實施工現場安全生產措施,做好各項基礎工作。
10、乙方應加強對勞務作業人員的管理,自覺遵守甲方的各項管理規定。
十一、違約責任:
1、當發生下列情況之一時,甲方應承擔違約責任:
(1)甲方不按約定核實乙方的工程量、或不按約定支付勞務作業工程款、或不按約定支付勞務作業工程款尾款時,應按乙方同期向銀行貸款利率向乙方支付拖欠勞務作業工程款的利息;
(2)因甲方原因延誤工期超過十日的,應向乙方支付怠工費,并順延延誤的乙方工作時間。
2、當發生下列情況之一時,乙方應承擔違約責任:
(1)乙方因自身原因延期交工的,每延誤一日,應向甲方支付本合同總價款0.5%的違約金;
(2)乙方施工的工程質量不符合合同約定的質量要求,乙方應賠償甲方材料損失費、工具、機械租賃費以及因工期延誤給甲方所造成的所有損失;
3、一方違約后,另一方要求違約方繼續履行合同時,違約方在承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。
十二、本工程甲方委派同志為現場負責人,乙方委派同志為現場負責人,共同負責履行本合同的各項約定。
十三、爭議:
甲、乙雙方在履行本合同時發生爭議,可自行協商解決。如協商不成的,可向工程所在地法院提起訴訟。
十四、本合同一式兩份自簽定后即生效,至全部工程作業內容竣工驗收、工程價款結清后即失效
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程施工合同 篇4
發包單位:_____________(以下簡稱甲方)
承包單位:_____________(以下簡稱乙方)
為明確甲乙雙方在施工過程中的權利和義務,促進雙方共同搞好配合與協作,保證工程按質按量按時完成建設任務。根據《中華人民共和國合同法》的有關規定,經甲乙雙方協商一致,簽訂本工程施工承包合同,以便雙方共同遵守。
第一條總則
1.工程名稱:_____________
2.工程地點:_____________
3.工程施工范圍及內容:_____________
4.工程造價:_____________
本合同規定乙方以包工包料方式承包。
第二條施工期限及停工
1.本合同全部工程項目于20xx年9月14日開工,于20xx年12月31日竣工。
2.在施工過程中,如遇下列情況,工期順延,雙方應及時協商,以書面形式確定順延期限。
3.因人力不可抗拒的自然災害被迫停工者;
4.因甲方工程計劃調整需停工者;
5.因材料采購困難被迫停工者。
第三條工程占地及物資供應
1.工程所需砂、石材料及模板等由乙方自行加工和采購。
2.水泥由乙方在縣內采購合格產品。
3.爆破材料原則上由乙方采購,如有困難,甲方可協助辦理有關手續。
第四條工程質量要求及設計變更
1.乙方在組織施工過程中,必須嚴格執行現行的國家和行業制定的'有關技術規程、規范和質量評定標準。建立健全施工質量保證體系,認真填寫單元工程質量評定表。加強施工質量管理,使工程質量達到合格標準。
2.各工程項目有關技術數據必須嚴格按設計進行施工,不得降低標準。
3.建筑材料質量要求:本合同工程所有建筑材料必須符合有關規程規范要求,不準使用不符合質量要求的材料,如有違反,甲方有權要求乙方賠償一切損失,并終止合同。
4.砂、石骨料,砂子采用中砂(抹面砂漿采用細砂),含泥量按重量計不大于3%;碎石最大粒徑4cm,含泥量按重量計不大于3%。
5.砼質量要求:砼標號必須達到設計要求和有關質量標準,砼澆筑面平整,振搗密實,無蜂窩麻面,防滲性好。
6.允許偏差
7.砼和水泥砂漿強度允許偏差±5%。
8.若因乙方管理不善,造成工程返工、窩工等浪費,均由乙方自行負責。
第五條工程的支付
1.工程預付款:工程開工后,甲方不支付進度款,一切費用由乙方支付。完工后甲乙雙方及時驗收結算。
2.乙方不得拖欠民工工資。
第六條工程竣工驗收、結算和保修
1.工程竣工驗收:工程完工后,乙方應盡快向甲方提交竣工驗收資料(即竣工圖、施工技術總結、工程質量檢驗評定的有關表格等)。甲方收到竣工資料后,于一個月內組織有關單位和部門驗收。
2.工程結算:乙方按甲方驗收合格的工程,結算甲方認定的實際工程量。憑甲方工程技術負責人所開出的驗收結算清單,乙方開具建安發票到甲方財務人員處結清帳務。
第七條工傷事故
乙方必須嚴格執行國家有關安全生產的法律、法規、條例及政策。在施工中做到安全第一,嚴格操作規程,杜絕安全事故發生,若發生安全事故,乙方自行負責。
第八條違約責任
1.工期:竣工時間超過合同規定時間后,甲方有權從第十天開始,每天罰款工程結算款價的5%。
2.按本合同規定,乙方若違約,甲方有權根據有關法律法規和規程規范采取任何方式要求乙方給予賠償。反之,乙方有權要求甲方給予賠償。
第九條合同份數及有效期
1.本合同一式四份,乙方執一份,甲方三份。
2.本合同自雙方簽字之日起生效,工程尾款付清后失效。
第十條附則
1.本合同未盡事宜,甲乙雙方協商解決。
2.本合同所有附件,與本合同具有同等效力。
發包單位(甲方):(簽章)_____________
法人委托代表:(簽名)_____________
工程項目負責人:(簽名)_____________
承包單位(乙方):(蓋公章)_____________
法人委托代表:(簽名)_____________
工程項目負責人:(簽名)_____________
_____________年_____________月_____________日訂立
工程施工合同 篇5
發包單位:________________(以下簡稱甲方)
承包單位:________________(以下簡稱乙方)
為貫徹“安全第一,預防為主”方針,明確雙方的安全責任,確保施工中人身、設備等安全,根據國家有關法律法規及企業安全管理制度,經雙方協商一致簽訂本協議。
一、工程項目:________________
二、施工地址:________________
三、甲方安全責任
1.開工前甲方對乙方進行施工安全技術交底,并應有書面記錄或資料。
2.甲方應要求乙方制定施工安全措施,在開始施工前報甲方備案。
3.甲方有協助乙方搞好安全生產、防火管理以及督促檢查的義務。甲方有權檢查督促乙方執行有關安全生產方面的工作規定,對乙方不符合安全文明施工的行為進行制止、糾正并發出安全整改通知書,直至清退出場。
4.甲方指派同志負責與乙方聯系安全生產方面的工作。
5.發生以下情況停工整頓,因停工造成的違約責任由乙方承擔:
(1)人身傷亡事故;
(2)發生施工機械、生產主設備嚴重損壞事故;
(3)發生廠內火災事故;
(4)發生違章作業、冒險作業不聽勸告的;
(5)施工現場臟、亂、差,不能滿足安全和文明施工要求的。
第四條乙方安全責任
乙方作為工程項目的承包單位,對工程施工過程中發生的人身傷害、設備損壞事故承擔安全責任。乙方應切實履行以下安全責任:
1.乙方所提供的承包工程要求的相關資質證明材料應真實、合法、有效。
2.乙方必須貫徹執行國家有關安全生產的'法律法規,必須制定相應的安全管理制度;嚴格執行《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程安全生產管理條例》等有關安全生產、施工規定、制度。
3.現場施工應遵守國家和地方關于勞動安全,勞務用工法律法規及規章制度,保證其用工的合法性。乙方必須按國家有關規定,為施工人員進行人身保險,配備合格的勞動防護用品、安全用具。
4.施工期間,乙方應設有專職安監人員。乙方指派____作為安全工作聯系人。
5.乙方一切施工活動,必須編制安全施工措施,施工前對全體施工人員進行全面的安全技術交底,并在整個施工過程正確、完整地執行,無措施或未交底嚴禁布置施工。
6.乙方用于本工程項目的施工機械、工器具及安全防護用具的數量和質量必須滿足施工需要,并經有資質檢驗單位檢驗符合安全規定,乙方對因使用工器具不當所造成的人員傷害及設備損壞負責。
7.開工前,乙方應組織全體施工人員進行安全教育,并將參加安全教育人員名單(包括臨時增補或調換人員)與培訓記錄報給甲方備案。特種作業人員必須有有關部門核發的合格有效的上崗資格證書。
8.開工前,乙方應組織人員對施工區域、作業環境及使用甲方提供的設施設備、工器具等進行檢查,確認符合安全要求,一經開工,就表示乙方已確認施工現場、作業環境、設施設備、工器具符合安全要求并處于安全狀態。
9.乙方應在施工范圍裝設臨時圍欄或警告標志,不得超越指定的施工范圍進行施工,禁止無關人員進入施工現場。未經甲方同意,乙方不得擅自使用與施工無關的甲方設施設備;不得擅自拆除、變更甲方防護設施及標示。
10.乙方施工過程中需使用電、水源,應事先與甲方取得聯系,不得私拉亂接。中斷作業或遇故障應立即切斷有關開關。
11.乙方施工過程中應做到工完、料盡、場地清,確保安全文明施工,做到防火、防盜、防破壞、防事故。
12.乙方必須接受甲方的監督、檢查,對甲方提出的安全整改意見(或整改通知書)必須及時整改,并將整改方案交由甲方備案。
13.乙方施工過程中發生人生傷亡、設備事故或危及生產運行的不安全情況,應立即報告甲方,并積極配合調查。
乙方應執行國務院《特別重大事故調查程序暫行規定》、《企業職工傷亡事故報告和處理規定》和《電業生產事故調查規程》。對人員在施工中發生的人身傷亡事故,還必須立即用電話、電傳或電報等向事故所在地的政府安全管理部門、公安部門、工會報告,按規定組織調查處理,并由乙方統計上報;如發生國務院《特別重大事故調查程序暫時規定》所規定的特大事故,還應立即通知當地政府、公安部門,并要求派人保護現場。
乙方應將事故調查組的事故調查報告及乙方事故處理意見提交甲方備案。
14.發生事故時甲乙雙方聯系方式及響應時間:發生事故時甲乙雙方應于第一時間以電話、工作聯系單、傳真、電傳等書面形式送達對方。雙方在接到對方的聯系時,雙方負責人及相關人員要及時到達現場。
六、違約責任
1.乙方在施工過程中造成對甲方或第三方的人身傷害、設備損壞等財產損失,由乙方承擔責任,并賠償對方或第三方因此造成的全部損失。
2.本協議履行中,發現乙方提供的有關資質材料無效,甲方有權解除合同,并由乙方承擔由此造成的一切損失。
3.發現乙方現場作業人員有違章行為(本協議及安全技術交底)的,處以____元到____元的罰金。
4.乙方未設置安監人員;未能正確、全面執行安全技術措施、施工組織設計;施工人員未掌握本工程項目特點及施工安全措施;用于本工程項目的施工機械、工器具及安全防護用品不滿足施工需要,甲方有權要求乙方立即停工整改,由此引起的后果及損失由乙方承擔。
5.乙方使用甲方提供的設施設備、工器具等造成損壞的,應照價賠償。
6.乙方對甲方提出的安全整改意見不及時整改的,每逾期一天,乙方按____元至____元/天承擔違約責任。
7.施工過程中發生人身傷亡、設備事故有隱瞞行為的,除接受政府有關部門處理外,過錯方應承擔____元至____元/次的違約責任。
七、本協議有效期限:
自____年____月____日起至____年____月____日止。
八、本協議經雙方負責人或委托代理人簽字蓋章后生效。
九、本協議一式____份,甲乙雙方各執____份。
十、本協議簽訂地點在甲方住所地。
十一、以下七項為本協議附件:
1.承包工程要求的乙方相關資質證明材料。
2.乙方項目經理、管理人員、技術人員相關證明材料及施工人員名單。
3.乙方特種作業人員上崗資格證書(復印件)。
4.乙方施工人員安全技術、安全工作規程和安全教育記錄。
5.乙方施工安全技術組織措施。
6.乙方具有應對緊急突發事件應急預案并以書面形式提供甲方三份。
甲方:__________________乙方:__________________
法定代表人:____________法定代表人:____________
委托代理人:____________委托代理人:____________
聯系電話:______________聯系電話:______________
簽訂時間:______________
工程施工合同 篇6
建設方:________________________以下簡稱甲方
施工方:________________________以下簡稱乙方
甲方原有一層因現須要加建二層,以包工給乙方施工,為了保質保量的完成本工程,經雙方協商成達協議如下:
一、甲方供應原材料,乙方負責從主體到裝修的全部工程施工,設計方面乙方應聽從甲方的意見執行。
二、單價,按建筑面積計算,每平方米為________________元付給乙方(包水電安裝在內)。
三、質量要求:主體二層上下垂直誤差應在2公分之內,不能超過2公分,砂漿應飽滿,裝修抹灰要求中級,偏差度應按施工規范實行必須粘結牢固,無脫層空鼓,面層無爆灰和裂縫,地板磚、無空鼓、歪斜、缺欏、掉角,其它裝修應符合施工規范。
四、主體結構要求,板面筋布________,扎筋應按建筑施工強制性要求滿扎、立柱、挑梁、圈梁、次梁應按物理學性能的'制作,混凝土澆灌要求,立柱樓板、梁所有澆筑混凝土標號C20,立柱,梁無空洞和露筋,樓面平整無裂縫。
五、乙方在施工期間應做好安全防護設施,保證安全第一,質量第一,如在施工過程中,發生自身傷亡和第三者傷亡事故,一切后果應由乙方負責,甲方不負任何責任。
六、付款辦法:乙方在施工中途要求付款,甲乙雙方協商支付,待工程全部完成驗收合格后一次性付清。
七、本協議一式二份,甲乙雙方各保存一份。望雙方共同執行。
甲方簽章:______________________
乙方簽章:______________________
____________年_________月______日
____________年_________月______日
工程施工合同 篇7
甲方: 乙方:
為明確雙方的權利和義務,遵循平等、公平的原則,根據相關法律和法規,甲方就乙方承包施工的`工程內容與乙方達成如下協議,望雙方共同遵守。
一、 工程名稱:
二、 承包工程內容:
三、 承包及付款方式:包工包料,暫估價為 萬元,每月按實際完成工程量的%支付進度款。
四、 工 期:________年____月____日開工到________年____月____日竣工。
五、 工程質量
1、 乙方應嚴格按照國家有關建筑、市政工程施工規范、規程和標準進行施工。
2、 隱蔽工程必須接受業主單位派駐工地代表檢查驗收和質量監督簽證后,方可進行下一道工序。
3、 工程竣工后由甲方組織有關人員進行初驗,發現不合格工程部位,必須無條件返工,直到合格為止。
六、 工程造價
1、 工程承包預算造價執行(20)《____省市政設施養護維修工程定額》;材料價格按施工當期的《____市建設工程造價信息》、《____省建設維修工程造價信息》計取;工程量按實計取;人工費按相應規定調整。
2、 工程竣工后,按實際工作量由乙方編制竣工決算,甲方報審價部門審核后,結算工程承包款項。
七、 工程款撥付
1、 工程竣工決算審核后,其余工程款付清。
八、 施工安全 工程施工期間,乙方應遵守工程建設安全生產有關規定,嚴格按安全標準組織施工,采取必要安全防護措施,消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故責任和因此發生的費用,由承包人承擔。
九、 本合同一式四份,
甲、乙雙方各執二份。 甲方(公章):_________
乙方(公章):_________ 法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________ ________年____月____日
________年____月____日
工程施工合同 篇8
建設單位(甲方):_________________
施工承包單位(乙方):_________________
為明確甲乙雙方在施工過程中的權利義務,促使雙方互相創造條件,搞好配合協作,按時保質保量地完成工程任務,經甲乙雙方充分協商,特簽訂本合同,以便共同遵守。
工程名稱:_________________
質量要求:_________________
工程造價:_________________
本合同全部工程施工預算造價為人民幣¥:_________________元
工程期限:___________________年___月___日起至___年___月___日止甲乙雙方的責任與權利:_________________
一、甲方在開工前應解決施工用地,解決施工用水源、電源和運輸道路的暢通;組織設計交底;乙方必須按甲方要求施工。
二、乙方在開工前應組織有關人員研究參與設計交底;做好施工預算;負責編制施工組織設計或施工方案;進行施工場地的.平整,施工界區內的用水、用電、道路以及搭建施工臨時設施,安排施工總進度計劃,儲備材料,加工構件,做好一切施工準備。
三、乙方在組織施工中必須堅持“質量第一”的方針,要根據國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準,以及設計要求組織施工,要求全部工程達到合格標準;在組織施工中不得隨意變更設計,如在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、構件的倒運,機械二次進場等損失,均由乙方自行負擔。
四、乙方要嚴格執行隱蔽工程驗收制度,主動配合甲方完成驗收工作后方可進行下一個施工環節。
五、在組織施工過程中,乙方應對施工現場人員進行安全教育,做好設施安全防護,如果乙方因疏于防范、操作不規范造成安全事故的均由乙方負全責。
六、在組織施工過程中應科學規范、統籌安排。如因技術原因或操作不規范導致原材料浪費,乙方應承擔責任如數償還相關費用。
合同份數及相關說明:_________________
一、本合同一式兩份,甲乙方各執一份;
二、本合同自雙方簽訂之日生效。
三、本合同條款如對特別情況尚有未盡事宜,雙方可根據具體情況結合有關規定議定附則條款,作為本合同附件,與本合同具有同等效力,但不得與本合同抵觸。
建設單位(甲方)簽章:_________________
施工單位(乙方法人)簽字:_________________
_______________年__________月__________日
工程施工合同 篇9
甲方:_____________________
乙方:_____________________
甲乙雙方根據國務院《裝飾管理條例》及有關規定,簽定本合同,并共同遵守。
一、施工內容:
尺寸詳見附件。
二、施工日期:____年____月____日至____年____月____日完工,如工程日期需要續延,經甲乙雙方協商確定。
三、施工總造價:___¥此造價為最終結算價。
四、結算方式:簽訂合同后甲方先付元預付款給乙方,余款在工程完工后日內甲方一次性付給乙方,金額。
五、雙方責任:甲方認真履行合同各項條款,并向乙方提供必須的施工場地及水、電源和必要的施工條件;負責施工隊清理好場地障礙物,做好施工前的`準備;負責驗收、簽證、結算;如有外來因素對施工不利,應做好協調和排除工作。施工中由甲方所造成對乙方人員損傷,由甲方負責。乙方必須嚴格按圖紙的要求進行施工;應遵守甲方所在單位的一切規章制度,做到安全文明施工;保質、保量按時交工。工程中乙方所造成人員損傷由乙方負責(如停電、水、天氣變化等延誤工期,不算施工工期)。
六、工程維修:工程安裝驗收后,乙方負責保修月,保修期____年____月____日至____年____月____日。保修期內,乙方施工原因造成的質量問題由乙方無償保修。
七、違約責任:若一方違約,違約方需向對方支付合同總金額%的違約金。
八、合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
九、設計方案樣稿、樣本為合同附件,與合同一并保存,具有同等的法律效力。
十、未盡事宜,經雙方協商解決。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程施工合同 篇10
甲方:_____________________
乙方:_____________________
甲乙雙方根據國務院《裝飾管理條例》及有關規定,簽定本合同,并共同遵守。
一、施工內容:
尺寸詳見附件。
二、施工日期:
____年____月____日至____年____月____日完工,如工程日期需要續延,經甲乙雙方協商確定。
三、施工總造價:
___¥此造價為最終結算價。
四、結算方式:
簽訂合同后甲方先付元預付款給乙方,余款在工程完工后日內甲方一次性付給乙方,金額。
五、雙方責任:
甲方認真履行合同各項條款,并向乙方提供必須的施工場地及水、電源和必要的施工條件;負責施工隊清理好場地障礙物,做好施工前的準備;負責驗收、簽證、結算;如有外來因素對施工不利,應做好協調和排除工作。施工中由甲方所造成對乙方人員損傷,由甲方負責。乙方必須嚴格按圖紙的要求進行施工;應遵守甲方所在單位的一切規章制度,做到安全文明施工;保質、保量按時交工。工程中乙方所造成人員損傷由乙方負責(如停電、水、天氣變化等延誤工期,不算施工工期)。
六、工程維修:
工程安裝驗收后,乙方負責保修月,保修期____年____月____日至____年____月____日。保修期內,乙方施工原因造成的質量問題由乙方無償保修。
七、違約責任:
若一方違約,違約方需向對方支付合同總金額%的.違約金。
八、合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
九、設計方案樣稿、樣本為合同附件,與合同一并保存,具有同等的法律效力。
十、未盡事宜,經雙方協商解決。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程施工合同 篇11
發包方(以下簡稱甲方)__________________
承包方(以下簡稱乙方)__________________
根據《中華人民共和國經濟合同法》,《中華人民共和國建筑法》,《建筑工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規及______省頒布的有關的建設工程質量標準、規范、規程、條例、規定,結合本工程的具體情況,為了明確工程項目及雙方責任,本著互相協作,確保施工項目順利完成的原則,經過協商簽訂本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:__________________.
2、工程地點:__________________.
二、工程承包范圍
安全維護及整改。
三、合同工期
______天。
四、工程造價
工程造價為:__________________元整
五、質量標準
1、質量標準:達到現行國家或專業的質量評定的合格標準。
2、使用標準、規范(包括但不限于以下內容)
(1)本工程的技術標準與規范應按照國家、部頒、地方的施工技術(驗收)規程和規范。
(2)本工程適用的地方標準、規程必須符合______省標準規程。
六、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。
七、工程計價
1、本工程計算編制原則:按____________________________________統一解釋進行編制。
2、人工、材料價格的確定:人工工資按__________________計取,材料價格按照__________________執行。
3、具體工程量以甲方簽證單為準。
八、工期
有下列情況者,工期經核實簽證后可順延。
1、不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:國家政策調整、戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災,以及洪水、地震等自然災害,工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上(以______市氣象局報告為準),一次停水、停電8小時以上。
2、因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期,工期可以按實際情況順延。
3、因乙方原因造成的工期延誤,合同工期不能順延,費用由乙方承擔。
4、因甲方原因造成的工程延誤,合同工期順延,費用由甲方承擔。
九、工程款的支付
1、工程完工后,甲方在10內向乙方支付工程預算價的80%.
2、在工程結算辦理完畢后,甲方支付至結算總價的97%,工程保修金留結算總價的3%,自工程驗收之日起滿一年后如無質量問題15天內全額返還,保修金不計利息。
十、違約責任
1、違約方案本合同約定的形式承擔違約責任,合同沒有約定的,案合同法及相關法規執行。
2、因違約方違約造成對方損失的.,違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的,還應承擔賠償責任。
十一、安全生產和文明施工
認真執行國家及當地有關建筑施工安全生產條例和規定及建設單位的有關管理要求,并做好安全管理工作,杜絕重大安全事故的發生,同時做好社會綜合治理工作。
十二、爭議的解決
本合同在履行過程中發生的爭議,雙方當事人協商解決,也可由當地建設行政主管部門調解,調解不成時,雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決,但訴訟期間不得中斷施工。
十三、其他
乙方應按國家有關規定及時支付民工工資,如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理,甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式______份,甲乙雙方各執______份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)__________________
乙方(公章)__________________
______年______月______日
工程施工合同 篇12
發包人:
承包人:
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿公平和誠信原則,雙方就13樓下水道維修工程施工事宜協商一致訂立本合同。
一、項目名稱:
二、工程內容:
臺階、欄桿拆除、挖溝拆除下水管道、安裝下水管道、管道穿墻、井補洞、回填土、恢復臺階原裝(相似)、安裝欄桿,垃圾清理外運。
三、工程地點:
小區內
四、合同工期:
開竣工時間________至________。
五、質量標準及材料:
質量標準嚴格按照甲方要求及建筑行業相關標準執行。
六、工程款:萬元,大寫:
七、資金來源及結算辦法:
本工程資金由乙方先期墊付,工程完工3天內結算支付100%。
八、雙方權利義務:
1、甲方按約定時間及時清理現場維持秩序,為乙方施工創造適合條件。
2、甲方負責因施工所需水、電等設施的供應,提供相應的圖紙及測量紀錄。
3、甲方應協助對已完成工程的保護工作。
4、乙方負責施工材料及設備的采購供應,負責施工的組織與設計,維護施工秩序,承擔施工安全及保衛工作。
5、乙方應維護甲方的正常工作秩序,采取合理措施保護現場內環境,避免不必要的`污染及噪音。
6、乙方施工期間如需夜間施工或特殊工作業應征的甲方同意。
九、驗收標準:
1、驗收標準:以甲、乙雙方約定標準或建筑行業相關標準為準。
2、驗收程序:乙方按合同完工后,由甲方對工程質量進行內部驗收核準。驗收合格后甲方出具工程簽證。
十、工程量變更:
甲方如有工程量變化,應提前____日報教育主管部門同意后并書面通知乙方,待雙方協商訂立變更協議后執行。
十一、補充內容:
本工程因工程量較小,施工比較困難,施工時間受限制,工期短,施工完畢,經甲方驗收合格后,工程款一次撥付。
十二、違約責任:
任何一方違約,另一方有權提起訴訟,申請勞動仲裁部門或當地人民法院進行調節。
十三、合同生效:
本合同自簽訂之日起生效。本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。
發包人:(公章)承包人:(公章)
法定代表人:法定代表人:
________年______月____日_______年____月____日
工程施工合同 篇13
發包人(全稱):______(以下簡稱甲方)
承包人(全稱):______(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:職工食堂裝飾工程
2、工程地點:
3、工程內容:食堂改造裝飾裝修(包括拆除工程;地面、墻面、天棚裝飾工程;水、電安裝工程等改造裝修項目)。
二、資金來源:自籌
三、合同工期:開工日期:______年_____月______日;竣工時間______年______月______日;總工期______天。
四、質量標準:達到國家現行裝飾工程、安裝工程施工驗收規范合格標準
五、工程價款:
本工程預算總價為:380000.00元(大寫:叁拾扒萬元整)
六、竣工決算:
1、按現場實際竣工驗收合格工程數量計算。
2、竣工結算單價:以預算綜合單價為準,材料漲跌不予調整。施工期間如遇人工費等政策性調整依據相關文件予以調整。結算時預算書中缺項項目執行20xx《**省建設工程量清單計價定額》及相關配套文件,材料單價按預算材料單價計算,預算中沒有的.材料單價按甲乙雙方簽證價格計算。
七、資金支付:工程開工進場時拔付5萬元,工程進度達80%時拔付10萬元,竣工結算辦理后拔付工程結算總造價的95%,余下的5%作為質保金,自竣工驗收合格之日起一年后無質量問題一次性付清。
八、施工安全
乙方進場施工期間必須服從甲方相關人員指揮及管理,不得胡亂施工,在施工過程中發生的一切安全、質量事故概由乙方承擔責任。
九、違約責任
本合同中關于承包人違約的具體責任如下:因承包人原因未能按本協議約定的工期完成承包人需向發包人支付3000元/天(30日內),超過30天按6000元/天計算。雙方約定的承包人其他違約責任:按國家相關法律規定執行。
十、本合同一式陸份,甲乙雙方各執叁份,自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程施工合同 篇14
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑工程質量管理條例》及其他相關法律、行政法規,甲、乙雙方本著平等、自愿、互利和誠信的原則,就本項目的土石方工程施工事宜協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
l、工程名稱:宜良滇中汽車文化產業園(一期)土方工程及配套附屬工程。
2、工程地點:宜良縣匡遠鎮永豐社區小江公路與宜九路交叉處。
3、工程內容:土方工程,機械挖、運、填、卸土推平及碾壓土方工程,清理開挖區及填土區內的植物(苗木、雜草)、障礙物,根據宜良縣宜平房地產開發有限公司要求及設計圖紙施工。
4、工程承包范圍:按工程設計圖紙確定施工方案,按施工方案嚴格執行。合同自簽字之日起5天內,乙方根據甲方提供的工程設計圖等資料制作施工圖方案并交甲方最終確認并按此執行。
5、工程量:該標段總挖方量約8萬M3,最終工程量按實際完成的工程量確定。
二、合同工期及質量保修期以及其它事項:
1、開工日期:_____年_____月_____日。
2、預計竣工日期:_____年_____月_____日。
3、總工期30日歷天。
4、驗收日期:竣工后7日內提交宜良宜平房地產開發有限公司驗收。
5、如遇特殊情況(工程設計變更,甲方要求施工方案變更,天氣等不可抗力影響以及非乙方原因造成的'停、窩工等),乙方與甲方根據實際情況協商辦理工程順延簽證手續后,工期予以順延;如出現乙方組織不力,施工安排不合理等原因,由此造成的損失由乙方自行承擔:
6、工程質量保修期:在建設工程合理使用范圍內均應承擔責任。
三、承包方式及乙方職責:
1、土方機械開挖、轉運、回填、卸土推平碾壓,含稅收綜合包干價每立方10.00元(大寫:壹拾元整),注:機械燃油價格漲跌,仍執行合同包干單價,不作費用調整。
2、清理開挖區和填土區內的植物(苗木、雜草)及場地內轉運含稅后包干價每平方米2.50元,提取10%管理費。
3、破碎原造紙廠至宜九公路路面3500m2水泥路面含稅總包價30000.00元(大寫人民幣:叁萬元整),不存在提管理費。
4、在項目區內的建筑物由宜良宜平房地產開發有限公司與戶主方解決處理好無異議后,由乙方機械按臺班費計算拆除、拆除的一切材料歸甲方所有。
5、除土方工程款外,機械臺班費提取3%的管理費,臨時商鋪工程按實際工程款給予甲方提取10%的管理費。
6、甲方負責與該地區交通、環衛、環保、城管、電力、電信、林業、消防,私人墳墓等有關部門進行聯系與協調,由此產生的費用,乙方只承擔交通、環衛兩方面的費用,其它方面均由甲方負責。但乙方必須協助配合。
7、進場時,住房、水、電由乙方自行負責。
四、付款方式:
1、乙方機械設備和人員進場,工作10天根據工程量,預付30萬元工程款,工程量完成,按照補充協議付款。工程竣工驗收完成,竣工驗收資料通過政府備案。結算資料經過審定后,累計支付至結算價款的100%付清,每次付款,甲方只能按付款額的10%提取管理費,其余款全部撥付給乙方,如甲方不能按量付款,乙方將有權停止任何施工。
五、安全責任:
1、乙方在施工中,機械操作、車輛運輸、施工人員應注意安全,如發生安全事故,甲方一概不承擔任何責任,乙方自己承擔(注:施工隊人員必須配帶安全帽)。
2、未盡事宜,甲乙雙方協商解決。
3、本合同自簽字之日起產生法律效律,合同一式叁份,甲、乙雙方各執壹份,存檔壹份。
甲方代表:
乙方:
_____年_____月_____日
【工程施工合同】相關文章:
工程施工合同04-22
工程施工合同04-25
工程施工合同06-13
工程施工的合同模板07-02
工程施工合同模板07-01
小型工程施工合同04-24
關于工程施工合同04-25
監控工程施工合同04-21
(薦)工程施工合同04-24
景觀工程施工合同04-25