加工合同
什么是合同?
合同是民事主體之間設立、變更、終止民事法律關系的協議。
《中華人民共和國民法典》第四百六十四條:婚姻、收養、監護等有關身份關系的協議,適用有關該身份關系的法律規定;沒有規定的,可以根據其性質參照適用第三編規定。
依法成立的合同,受法律保護。依法成立的合同,僅對當事人具有法律約束力,但是法律另有規定的除外。
加工合同(精選19篇)
隨著法律法規不斷完善,人們越發重視合同,合同的使用頻率呈上升趨勢,簽訂合同也是非常有必要的行為。那么制定合同書有什么需要注意的呢?下面是小編為大家整理的加工合同(精選19篇),僅供參考,希望能夠幫助到大家。
加工合同1
承攬方(甲方):xx
定作方(乙方):xx
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
定作物名稱:xx
型號:xx
規格:xx
質量要求:xx
計量單位:xx
數量:xx
加工費:xx
單位總價:xx
第二條、加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承擔。
第三條、加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔。
第四條、乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料。
材料名稱:xx
型號:xx
規格:xx
質量要求:xx
計量單位:xx
數量:xx
單價:xx
總價:xx
圖紙、技:xx
術資料及:xx
交付時間:xx
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱:xx
交付時間:xx
交付地點:xx
交付數量:xx
包裝要求:xx
檢驗方法:xx
運輸方法:xx
運費承擔:
第六條加工費結算辦法與時間xx。
第七條乙方應于xx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元;乙方應于xx年xx月xx日前向甲方交付預付款xx元。乙方不履行合同的,無權請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后,仍不符合合同規定的有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的xx‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值xx%的違約金。
6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值xx%的違約金。
3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
(一)甲方:
1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行
為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方:
1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在xx天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用xx(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:xx。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起xx日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受xx國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第xx種方式解決:
(1)提交xx仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年,自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份,雙方各執xx份,具有同等法律效力;合同副本xx份,送xx留存一份。
承攬方(蓋章):xx定作方(蓋章):xx
法定代表人(簽字):xx法定代表人(簽字):xx
地址:xx地址:xx
xx年xx月xx日xx年xx月xx日
簽訂地點:xx簽訂地點:xx
加工合同2
委托方:_________紡織器材廠(甲方)
承攬方:_____________電鍍廠(乙方)
1.加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期:
項目:
產品名稱:
規格單位:
數量單價(元):
總價(元):
交貨日期:
一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬_____________萬_____萬合計_______萬。
2.質量標準:
乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應:
加工用鋅塊由甲方供應。
4.交貨方式:
由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
5.質量驗收方法:
完成加工后由甲方按質量標準驗收。
6.結算方式:
7.違約責任:
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失,每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。
甲方:____________紡織器材廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________
乙方:________________電鍍廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:_________________
_________年________月______日
加工合同3
甲方(委托方):_________
乙方(加工方):_________
甲乙雙方在平等、自愿基礎上,經友好協商簽訂此協議,以資共同遵守:
第一條協議內容
(1)甲方根據下列條件委托乙方加工聚酯和聚酯漿料,有關產品訂單將按本協議規定向乙方發出;
(2)乙方根據下列條件為甲方加工聚酯和聚酯漿料,有關產品將按本協議規定完成。
第二條甲乙雙方權力和義務
(1)加工流程中甲方只負責購買原料,乙方負責原料的接收和檢驗,然后按照聚酯和聚酯
漿料的生產工藝進行加工,同時包裝材料也由乙方自行購買,并制定成品的商標、商號,承擔成品的運輸等全部事宜;
(2)加工成品的各項理化指標均由乙方按照需方要求制定,同時做好在線監測和品質控制,并對產品質量和交貨期負全部責任;
(3)加工費按照每次購買原料的成本費由甲乙雙方協商核算,甲方向乙方支付加工費用后,乙方要及時向甲方開具增值稅發票。
第三條聯合聲明
(1)甲乙雙方僅是協議經營關系,雙方具有獨立的經營地位,不存在內部管理關系。
(2)甲乙雙方認同本協議為經濟協作協議,一切爭議為民事爭議。
第四條協議有效期限和續簽方案
本協議自簽訂日期生效,有效期為一年,長期合作需每年定期續簽。
第五條糾紛解決方法
執行本協議發生爭議,由當事人雙方協商解決。協議一式二份,甲、乙雙方各一份。
甲方:___________
法人代表:___________
乙方:___________
法人代表:___________
協議簽訂日期:___________
協議簽訂地:___________
加工合同4
委托方:_______(以下簡稱甲方)
承攬方:_______(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方經友好協商,就乙方承攬甲方加工業務所涉的有關內容,達成如下條款,以資雙方共同遵守:
一、乙方擬承攬甲方的產品加工業務,承攬期間,乙方將以自己的人員、設備、技術完成加工業務。
二、合同期限:
暫定一年,自20___年___月___日起至20___年___月___日。期限屆滿,雙方可以順延期限。
三、本合同系雙方之間建立加工承攬業務的框架合同,具體的操作程序如下:
1、甲方有外協加工業務,通知(一般以電話通知)乙方,乙方應在接到通知天內到甲方,乙方確認其能夠按甲方要求(包括交貨時間、質量等)完成加工業務的,應派人到甲方接收待加工工件(或原材料),辦理交接手續,在《外加工通知單》及工藝質量文件上簽字確認(如有特殊工藝質量要求,雙方可另行簽訂書面協議)。《外加工通知單》、工藝質量文件等系雙方的結算依據,同時《外加工通知單》作為乙方的簽收憑證。
2、完成加工業務后,乙方應制作(或填寫)送貨單,將送貨單及與送貨單數量相符的加工件(及鐵屑等)送至甲方,堆放在甲方指定地點,并按照甲方的要求對產品進行標識。
3、甲方工作人員根據乙方送貨單數量進行數量點清,并對乙方交貨的數量進行簽收,但數量簽收不作為雙方結算加工費的依據。
4、甲方檢驗人員在乙方交付工件后三個工作日內對產品的外觀質量(如尺寸、表面情況)等進行檢驗,并在交貨單上簽字,甲方倉庫人員憑甲方檢驗人員的檢驗憑證,對合格的加工工件予以入庫,并向乙方開具入庫憑證或在送貨單上簽字。
四、工件交付在甲方進行,在途責任及費用由乙方承擔。
五、保證金及加工費標準。
1、若乙方系首次承攬甲方加工業務,應在接收第一批代加工工件時,向甲方交納保證金,保證金在個月后視乙方履行合同的情況歸還。
2、若乙方在甲方留存足額加工費,則乙方所留存的加工費即作為保證金。
3、保證金金額不低于元,不足部分乙方應及時補足。若乙方違約或給甲方造成損失,相關違約金或損失甲方可直接在保證金中扣除。
4、加工費按甲方《外協加工費結算規定》進行結算,甲方《外協加工費結算規定》見附件。如有特殊加工要求,價格另行結算的,雙方另行就加工費達成補充協議。
六、甲方權利、義務:
1、按照約定支付加工費。
2、對于乙方的加工的進度及質量進行跟蹤及監督,若乙方未按要求履行加工義務,甲方可以單方面解除本合同。
3、合同期間,甲方有權與乙方以外的其他單位發生加工業務。
七、乙方權利、義務:
1、按照《外加工通知單》、加工圖紙的要求完成加工業務,并且遵守甲方的《外加工管理制度》。
2、按時、保質完成加工業務,禁止將承攬的業務轉發給第三方完成。
3、對在加工過程中所獲悉的甲方的商業秘密及技術秘密(包括圖紙等)必須予以保密,且在完成每件加工業務后,將圖紙等資料隨工件交還甲方,未經甲方書面同意,不得復印、復制。
4、乙方人員到甲方公司,須遵守甲方的規章制度,否則由此所致的一切損害均由乙方承擔。
5、乙方在工件加工前,應當檢查待加工工件的外觀、尺寸、所標明的材質、工作令號、件號是否與《外加工通知單》及加工圖紙相符,若不相符,則應立即通知甲方。若由于乙方怠于檢驗就加工,后續所發生的損失,由乙方承擔。
6、乙方對于所加工工件的內在質量保證期為自交貨之日起兩年,在保質期內,甲方因乙方所加工的工件存在質量問題(無論甲方或其客戶是否使用)所致的損失(包括但不限于工件本身的材料費、加工費、運費等)均由乙方承擔。甲方檢驗人員對工件的檢驗不能免除乙方因加工工件存在質量問題所應承擔的責任。
八、加工費的支付:
乙方每月月底憑《外加工通知單》及有甲方檢驗人員和庫管簽字的《委托加工送貨單》到甲方財務進行結算,根據結算確定金額開具相應的增值稅發票,甲方在收到發票后90個工作日內付款。
九、違約金及損失計算:
1、若乙方逾期交貨,每逾期一天,支付違約金___元,逾期超過___天的,自第___天起,每天支付違約金______元。
2、乙方必須按照甲方的工藝要求、質量要求進行加工,若乙方未按照甲方的工藝要求、質量要求進行加工的,按所加工工件成本價格的5%——30%支付違約金。因質量問題給甲方造成損失的,另行賠償損失(損失計算按本條第3、4款計算)。
3、對于加工存在質量問題的工件,可以返工的,所有返工費用(包括運輸費)均由乙方承擔,且因返工造成延期交貨的,乙方另行按本條第一款的約定支付違約金。
4、對于存在質量問題報廢的工件(鍛件補焊即視為報廢),乙方應賠償甲方的全部損失,損失計算方法如下:原材料損失(按工藝下料重量計算)+工件交付乙方前所產生的加工費(加工費標準按合同附件進行結算)+甲方向客戶支付的違約金及賠款+預期利潤(按工件價格20%計算)—報廢工件殘值(按該材質市場廢料價格折算)。
十、其他:
1、合同附件:《外協加工費結算規定》。
2、本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,自雙方簽字或蓋章后生效。
(以下無正文)
甲方:___________
法人代表:___________
乙方:___________
法人代表:___________
協議簽訂日期:___________
協議簽訂地:___________
加工合同5
定作方:xx(簡稱甲方)
營業執照號碼:xxx
承攬方:xx(簡稱乙方)
營業執照號碼:xxx
根據《加工承攬合同條例》有關規定,經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守:
品名或項目
規格、型號單位數量單價價款或酬金元金額:仟佰拾萬仟佰拾元角分
一、產品的質量、包裝、加工方法:xxx
二、原材料的提供以及規格、數量、質量:xxx
三、履行的期限、地點和方式:xxx
四、驗收標準和方法:xxx
五、結算方式:xxx
六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值xx%或酬金總額xx%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。
2.定作方的違約責任:中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值xx%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金xx%的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的’有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款:xxx
八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協議,作為附件。
九、本合同執行中發生糾紛,雙方應及時協商解決,協商不成時,任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式xx份,正本雙方各執xx份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到xx年xx月xx日止。
十二、本合同簽訂日期:xx年xx月xx日
定作方:xxx
代表:xx
開戶銀行:xx
帳號:xx
承攬方:xxx
代表:xx
開戶銀行:xx
帳號:xx
xx年xx月xx日
加工合同6
建設單位:_________
施工單位:_________
日期:_________
施工合同書建設單位(以下簡稱甲方):_________
施工單位(以下簡稱乙方):_________
甲乙雙方經平等協商,本著互相合作、緊密配合、分工負責的原則,就《城市碧園公寓b、c棟玻璃幕墻工程》達成以下條款,以便共同遵守。
第一條:工程范圍、造價數量、單價、總價
1.1工程范圍:
"城市碧園公寓b、c棟"建筑外立面玻璃幕墻工程的內容包括:塔樓部分的淺灰色玻璃隱框幕墻、透明玻璃隱框幕墻等的設計、供料、加工、安裝、竣工驗收資料等。其中:mc42、mc39、mc41、mqc63、mqc63a、mqc64、mqc53、mqc54、mqc72、mqc65為淺灰色本體鋼化玻璃幕墻,其余為鋼化透明白玻幕墻。
1.2工程單價:
(詳見后附報價書之報價明細表)
1.3工程數量及總價合計:
(詳見后附報價書之工程報價總表)
1.4此總價結算時單價不變,面積按實際完工展開面積結算,如有設計變更、工程洽商、材料變化等,價格經雙方協商后以增補協議形式確定。
1.5本報價中包括玻璃幕墻三性檢測費。
第二條:工程用料
2.1玻璃:幕墻的玻璃采用東莞銀通玻璃有限公司產的6mm厚淺灰色本體透明鋼化玻璃及6mm透明鋼化白玻,按乙方提供的玻璃樣板確認。
2.2鋁合金型材:
均選用佛山金固鋁業有限公司產的6063-t5鋁合金型材,鋁型材表面為銀白氧化處理,氧化膜厚度滿足aa15級要求,按乙方提供的樣品確認。
2.3硅酮結構膠及密封膠:
選用鄭州中原膠廠產的mf811硅酮結構膠及mf889硅酮耐候密封膠,按乙方提供的樣品確認。
2.4幕墻開啟配件:國產優質七執手。
2.5鋼件:國產優質q235b鋼型材。
第三條:付款方式
3.1鋁合金型材、鋼件進場后七日內,甲方付給乙方合同總價的30%作為第一次工程進度款;
3.2鋁合金型材、鋼件安裝基本完成七日內,甲方付給乙方合同總價的20%;
3.3玻璃安裝基本完成七日內,甲方付給乙方合同總價的20%;
3.4幕墻安裝完成后,甲方應支付給乙方進度款到合同總額的80%;
3.4驗收合格后三十日內,甲方付到結算總價的97%給乙方,剩余3%從驗收之日起一年保修期滿后,10日內一次性付清。
3.5甲方如不按協議條款支付款項,乙方在約定時間五天內向甲方發出書面通知,甲方收到通知后七天內仍不能按時支付工程款,乙方有權停止施工,甲方承擔由此引起的一切經濟損失和違約責任。
第四條:甲乙雙方責任
4.1甲方責任:
4.1.1提供本工程完整的建筑施工圖和結構施工圖各一套及有關設計變更資料;
4.1.2辦理施工許可證;
4.1.3在乙方進場前,清除施工現場內影響乙方施工的障礙;
4.1.4組織有關單位與乙方的協調會;
4.1.5組織有關人員對乙方設計圖紙進行會審,并進行簽署;
4.1.6組織和配合質檢及有關部門,監督檢查工程質量,及時簽認分部工程質量驗收,辦理設計變更和其它必要的工程簽證管理工作;工程進行中隱蔽工程或中間工程需驗收時,甲方接通知后48小時未到場驗收,則視為驗收合格;質量符合規定要求,驗收48小時后甲方代表不簽,視為已批準,乙方可繼續施工。
4.1.7組織協調乙方與土建施工單位的施工配合工作;
4.1.8在乙方遞交工程竣工書面報告后,組織有關部門進行玻璃幕墻驗收;
注:甲方不按條款約定的內容和時間完成以上工作,造成工期延誤,工期則相應順延。
4.2乙方責任:
4.2.1對幕墻進行設計,經具有幕墻設計資質的設計單位簽準及甲方審核確認后方可使用,保證設計符合國家有關規范要求,對設計質量負責,承擔因設計質量問題引起的一切后果,并向甲方提交幕墻設計圖紙及計算書陸套。
4.2.2嚴格按照批準的設計圖紙施工,服從甲方駐工地代表及工程監理的監督管理,發現問題及時糾正,對工程質量負責,承擔因工程質量問題引起的一切后果;
4.2.3編制施工組織設計和工期進度計劃,并經甲方審核通過;
4.2.4負責所有進場材料的保管及未驗收前的成品保護,保護期間發生損壞,乙方原因乙方自費修復,非乙方原因損壞,由責任方負責修復,或乙方修復由甲方承擔追加合同價款;
4.2.5嚴格遵守工地及土建施工單位的有關管理規定,確保施工安全及文明施工;
4.2.6作好施工原始記錄,在竣工驗收前整理好工程的所有有關資料兩套作為竣工資料交給甲方。
4.2.7提供完整的竣工驗收資料,保證驗收通過,如因乙方資料或其他原因,致使工程未能按時通過驗收,由此造成的甲方損失由乙方承擔。
第五條:工期
5.1開工日期:甲方提前七天以書面形式通知乙方。
5.2施工總工期:b棟40天,c棟50天,合同簽訂之日開始計算,滿足現場施工腳手架落架的要求。
5.3工期順延:以下原因造成竣工日期拖延,工期相應順延;
5.3.1由于設計變更、工程量變化,引起施工程序和內容變化;
5.3.2一周內非乙方原因停水、停電造成停工累計超過八小時;
5.3.3由于戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或非甲乙方原因造成的爆炸、火災、水災、大雨、暴雨、地震等;
5.3.4甲方不按合同規定支付工程款;
5.3.5其它非乙方原因的停工;
5.4以上情況發生后七天內,乙方就延誤的內容和由此發生的經濟支出,向甲方提出書面報告,甲方代表在收到報告后兩天內予以確認答復,否則視為同意。
第六條:工程質量
6.1工程質量等級:確保工程質量達到國家規定的"合格標準",爭創優良工程。
6.2工程驗收按甲方規定的各項參數及國內現有規范標準進行。
6.3工程竣工后,乙方向甲方提供質量保證書,保證玻璃幕墻的施工符合設計及計算。
第七條:設計變更
7.1甲方變更設計,應在該項工程加工或施工前七天通知乙方。乙方已經加工或施工的,乙方接通知后應立即停止。
7.2由于變更通知不及時造成的乙方損失由甲方負責。
第八條:竣工、結算與保修
8.1工程具備竣工驗收條件后,甲方在接到乙方竣工報告后十天內,向所屬建設主管部門提交驗收申請,并組織有關部門進行驗收;如收到乙方竣工驗收報告十天內無正當理由不申請驗收,視為竣工驗收報告已被批準,工程即告竣工即可辦理結算手續;如工程未驗收,而已開始使用,視為已驗收。
8.2工程竣工驗收后,乙方向甲方提交結算書,甲方收到結算書后十天內審核完畢或提出審核意見。如收到結算書后十天內無正當理由不辦理結算,則認為已接受乙方結算報告,從第十天算起按同期貸款最高利息支付工程款利息。
8.3保修期從竣工驗收合格之日起計算為兩年,按國家規定的保修條款執行。
第九條:工程停建或緩建
9.1因人力不可抗力及甲乙雙方之外原因導致工程停工、緩建,使合同不能繼續履行,雙方應簽訂工程停、緩建協議。
9.2工程停緩建后,乙方應妥善做好己完工程和己購材料、設備、器具的保護及向甲方移交工作,按甲方要求將自有機械設備、人員撤出現場。甲方應為乙方撤離提供必要條件,支付相應的經濟支出,并按合同約定支付己完工程價款和賠償乙方的相關損失。
第十條:其它
10.1所有甲乙雙方簽認的函電和有關的技術資料均為本合同的附件和組成文件。
10.2履行合同過程中發生爭議,雙方本著友好態度協商解決;協商不成,經雙方同意可申請有關主管部門調解;如調解不成,可向法院起訴。
10.3本合同經雙方法人代表或法人授權代表簽并加蓋合同章后立即生效,生效后無正當理由單方不能棄約,棄約方需賠償對方的一切經濟損失。
10.4本合同待工程驗收,工程結算完成,甲方支付完工程款,除有關保修條款仍然生效外,其他條款即告終止,保修期滿后有關保修條款終止。
10.5本合同正本一式兩份,雙方各執一份,副本陸份,雙方各執叁份。均具同等法律效力。
甲方:___________
法人代表:___________
乙方:___________
法人代表:___________
協議簽訂日期:___________
協議簽訂地:___________
加工合同7
合同編號:______________
定作人:________________________
承攬人:________________________
簽訂地點:______________________
簽訂時間:________年____月____日
第一條加工物、數量、報酬、交貨期限
加工物名稱:_________
規格型號:_________
計量單位:_________
數量:_________
報酬:_________
交貨期限及數量:_________
單價:_________
金額:_________
合計:_________
合計人民幣金額(大寫):_________
(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條定作人提供的材料
材料名稱:_________
規格型號:_________
計量單位:_________
數量:_________
質量:_________
提供日期:____年____月____日
消耗定額:_________
(注:空格如不夠用,可以另接)
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限:__________________________
第四條加工物的技術標準、質量要求:_______________________
第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件:_______________________________
第六條加工物的包裝要求及費用負擔:_________________________________
第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:____________________________
第八條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在________日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的________日內答復。
第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點:_____________________________
第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:_______________
第十二條報酬的結算方式及期限:____________________
第十三條定作人在________年________月________日前交定金(大寫)________________元。
第十四條本合同解除的條件:______________________________
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是,否)可以留置加工物。
第十六條違約責任:_____________________________
第十七條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第________種方式解決:
(一)提交________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定事項:____________________________
定作人
單位名稱(章):_________
單位地址:_________
法定代表人:_________
委托代理人:_________
電話:_________
電報掛號:_________
開戶銀行:_________
帳號:_________
郵政編碼:_________
承攬人
單位名稱(章)_________
單位地址:_________
法定代表人:_________
委托代理人:_________
電話:_________
電報掛號:_________
開戶銀行:_________
帳號:_________
郵政編碼:_________
鑒(公)證意見:_________
經辦人:_________
鑒(公)證機關(章)_________
_____年_____月_____日
(注:除國家另有規定外,
鑒(公)證實行自愿原則)
監制部門:__________________
印制單位:__________________
加工合同8
甲方:___________(以下簡稱甲方)
乙方:___________(以下簡稱乙方)
根據平等、互利、雙贏的原則,經甲、乙雙方協商,就甲方委托乙方加工___________業務,特訂立本協議。
一、委托方式
甲方提供下屬生產基地黃酒釀造所產生的酒糟,由乙方提取糟燒酒精。
糟燒酒精由甲方收回用于黃酒生產,剩余干糟由乙方自行處置。
二、生產加工
乙方具備相關生產場所,并獲政府部門生產許可,配備與甲方生產規模相一致的提取糟燒酒精生產能力,即具備加工日產酒糟最高值的能力。
甲方如出現生產的重大調整或生產規模的擴大,應提前半年通知乙方;乙方因非主觀原因喪失或部分喪失生產能力的也應提前半年告知對方。
甲方提供的酒糟如水份含量與正常值有偏離的,乙方不能以此為由拒絕加工;甲方也不因此在計量和計價上作調整。
三、結算辦法
1、酒糟數量:按甲方冬釀年度主糧投料的____%計算;
2、酒糟價格:以每公斤____元計算;
3、酒精價格:成品折合成____酒精度,以每噸價格____元計算;
4、總價結算:甲方發出的酒糟總價與乙方返回糟燒酒精總價相抵,其差額由各自給付。
5、結算時間:以每____黃酒釀期結束為結算時間。
四、成品質量
乙方在生產過程中不得添加輔料,糟燒酒精質量指標包括香味、酒度、甲醇含量等須符合國家食用酒精要求;
乙方不得外購酒精充當自產酒精,或在自產酒精中添加部分外購酒精。如有發現,甲方有權要求乙方賠償。
五、送貨方式
甲方負責將酒糟堆放在固定地點。
乙方負責酒糟裝運、現場清理,并保證裝運及時,環境清潔。
糟燒酒精由乙方按照甲方要求,送至甲方指定倉庫。
六、安全責任
乙方應根據國家有關酒類生產、消防等法規要求組織生產。
乙方對生產、運輸、裝卸等業務中的安全負全責。
七、協議期限
本協議自簽訂日起五年有效。
協議到期后,經甲、乙雙方協商可進行續簽。
八、其他事項
本協議未盡事宜,由甲、乙雙方協商。
本協議一式四份,甲、乙雙方各執兩份。
甲方:___________
法人代表:___________
乙方:___________
法人代表:___________
協議簽訂日期:___________
協議簽訂地:___________
加工合同9
甲方:(以下簡稱:甲方)
乙方:(以下簡稱:乙方)
依照《中華人民共和國合同法》有關規定,為明確雙方權力義務,經甲、乙雙方共同協商,就乙方對甲方承施的_____工程項目結構中的鋼筋部分進行成型加工(含機械連接接頭)、配送事宜達成一致,同意訂立本合同。
風險告知:訂立加工合作合同首先要注意了解對方履行合同的能力。尤其是對承攬方能否完成委托項目,其設計能力、設備條件、技術力量、工藝水平以及其曾經完成過何類水平的項目,都要了解清楚。即使全部符合要求,并已經承攬多年業務,也應查詢清楚。
注意:當事人一方是否具備簽訂合同的主體資格,當事人的營業執照是否過期,是否做年審,是否被吊銷等,不認真進行審查就匆忙與其簽合同,容易造成所簽合同沒有法律效力或者在發生糾紛時難以追求當事人責任。
一、工程概況:
項目位于,工程建筑面積:_____平方米,結構封頂日期_____年____月____日。
二、加工事宜:
甲方向乙方訂購的成型鋼筋所使用的線材、圓鋼及螺紋鋼的原材料為首鋼、唐鋼、宣鋼、邢鋼產品。如加工過程中乙方使用非合同規定的原材料時,須事先以書面形式通知甲方,經甲方授權委托人簽字同意后,方可實施加工(如甲方在二十四小時內未能做出書面回復,則視為甲方同意乙方意見)。乙方應嚴格按照甲方提供的配筋單中標注的規格、圖示尺寸、數量進行加工。
三、重量結算依據:
根據甲方提供的本工程成型鋼筋配筋單,經乙方進行理論重量計算,作為本合同重量結算依據。結算重量單位為_____噸,重量數值經四舍五入保留小數點后三位。
四、甲方工作:
1、合同簽訂時甲方提供授權經辦人簽字字體樣本作為本合同附件,并明確其授權范圍。
2、合同簽訂時,甲方應以書面的形式對乙方進行技術交底。交底資料中應詳細說明所承攬項目流水作業段劃分平面布置圖,計劃施工進度(月度計劃及結構封頂時間排序計劃),以及成型鋼筋箍筋平直部分的長度,特殊角度的工藝要求等。
3、甲方應于每月_____日前向乙方提供次月本工程所用成型鋼筋的配筋單(特殊情況補充時須提前日,數量不得超過噸),配筋單上的目錄應注明起止編號、使用部位,且每張配筋單上須有甲方授權經辦人簽字,并在工程名稱處加蓋甲方公章后生效(簽字人字體樣本附后)。
4、成型鋼筋加工制作過程中,甲方有權隨時到乙方加工現場就加工質量進行抽檢工作,乙方有義務積極配合。
5、如甲方工程工期延誤,仍按照本合同執行。
6、成型鋼筋出庫前,甲方應指定專人進行清料工作,待甲方清料人員對成型鋼筋數量確認簽字后乙方方可發貨(簽字人簽字樣本附后)。
7、成型鋼筋每車裝車數量不得小于_____噸。
五、乙方工作:
1、合同簽訂時,乙方應積極組織資源,確保甲方工程項目施工進度。
2、乙方接到甲方提供的成型鋼筋配筋單時,應認真校對,如規格、數量、圖示尺寸、標注無法正確識別時,甲方授權委托人應在小時內書面確認,否則免除乙方的供貨責任。
3、乙方所使用的鋼筋機械連接工藝為剝肋滾壓直螺紋。
4、乙方所配送的成型鋼筋必須提供原材料出廠質量證明合格證書。
5、乙方制作的成型鋼筋應符合甲方配筋單的要求,并在產品上以標牌的形式標注成型鋼筋使用部位的編號、尺寸、幾何圖形、數量,每一編號的鋼筋提供一張標牌,固定在鋼筋打捆處。
6、乙方有責任協助甲方人員在乙方加工現場對成型鋼筋進行清料及裝車工作,并按甲方的要求運至施工現場。
六、設計變更:
1、施工過程中如出現不可預見及設計變更,甲方應以書形式及時向乙方提供補充配筋單,并標注“急配”字樣及需用時間(供應時間甲、乙雙方協商確定),如需增加費用以甲、乙雙方協商為準。
2、設計變更及修改過程中,乙方已投入加工生產部分按合同規定價格結算,如出現以大改小損耗部分及所需增加人工費用部分由甲方承擔。
風險告知:承攬方應當依據合同規定,按定作方要求的技術條件完成工作,未經定作方同意,不得擅自變更。承攬方應當對所承攬的全部工作質量負責。承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的`時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
七、產品質量要求:
1、乙方使用的原材料必須符合:《低碳鋼熱軋圓盤條》gb701—1997;《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》gb13013—1991;《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》gb1499—1998的規定。
2、產品質量檢驗應符合《混凝土結構工程施工質量驗收規范》gb50204—2002中的第五章及《建筑結構長城杯工程質量評審標準》dbj/t01—69—20xx的規定。
3、直螺紋連接接頭應符合《鋼筋機械連接通用技術規程》jgj107—96、《鋼筋等強度剝肋滾壓直螺紋連接技術規程》qjy16—20xx中的規定。
八、鋼筋原材復試及資料:
1、鋼筋原材料在投入使用前,乙方負責原材料的取樣及送檢工作,委托檢驗的機構必須是經北京市建委審核合格具有見證試驗資質的檢測中心。
2、根據《北京市建設工程施工試驗實行有見證取樣和送檢制度的暫行規定》,甲方及監理單位進行見證取樣時應持正式書面通知,乙方應積極配合取樣工作,其檢測機構及費用由甲方負責。
3、根據《建筑工程資料管理規程》dbj01—51—2003規定,乙方在成型鋼筋配送至施工現場后,提供《半成品出廠合格證》表式c4—5附鋼筋原材料出廠材料質量證明書及產品銘牌、原材料復試檢驗報告。
九、合同價款及付款方式:
1、合同價款:
(1)本合同成型鋼筋的結算單價為人民幣_____元/噸(鋼筋不分品種、規格均為本單價),上述結算單價包括材料費、成型制作費、包裝費、裝車費、運輸費等交付甲方使用前的費用(卸車及費用由甲方承擔)。不包括原材料復試及機械連接接頭費用。
(2)三級螺紋鋼的結算價格在本合同結算單價基礎上加_____元/噸。
(3)鋼筋機械連接頭_____元/單頭(鋼筋不分品種、規格加工套絲,并戴好保護帽),按照配筋單圖示數量進行簽收。
(4)鋼筋原材料復試費用按照《半成品出廠合格證》實際標注數量進行簽收。
(5)合同執行過程中如鋼廠價格調整,其結算價格以首鋼現貨市場、北京市京首貿易服務有限責任公司、北京市恒物金屬材料有限公司其中之一公布的調價政策通知作為價格調整的依據,由乙方以書面形式送達甲方,調價依據在送達后24小時內,甲方予以書面確認或經甲、乙雙方協商簽訂本合同補充協議。
(6)本合同成型鋼筋總量為_____噸,總價款(人民幣):_____元,(大寫:)。總價中不包括原材料復試及機械連接接頭費用。
(7)驗貨地點:
2、付款方式:
(1)本合同結算期為上月_____日至本月_____日。甲方在送達本月成型鋼筋加工配筋單時,同時將貨款支票一并送達(乙方預收當月貨款_____%,余款_____%月末前結清),乙方經配筋單錄入生成系統確認數量后劃轉。
(2)鋼筋機械連接接頭加工費用隨成型鋼筋貨款同時劃轉。
(3)原材料復試費用依據《半成品出廠合格證》中確認數量經甲方簽認,在月末前結清。
(4)本合同總價款如發生變化,超出部分甲方應按配筋單數量以現款形式預付給乙方。
十、違約責任:
1、乙方沒有按照本合同規定的質量、規格、數量等提供產品,甲方有權退貨,乙方應承擔所發生的全部裝卸及運輸費用。
2、合同執行過程中,如遇鋼廠市場價格調整,根據合同第九章(5)條,甲方接到乙方調整價格依據24小時內未能書面確認或簽訂補充協議,乙方有權停止繼續供貨。
3、甲方如未能按合同規定要求將配筋單及貨款同時送達,乙方有權拒絕接受配筋單及加工任務。
4、由于甲方清料人員不能及時清料,致使配送工作無法正常進行,所造成的工期延誤,責任由甲方承擔,同時工期順延。
5、甲方如未能按合同規定時間付款,逾期乙方有權停止繼續供貨,并向甲方按每延期一日收取至貨物發出之日起計算每天3元/噸違約金。
6、乙方未能在甲方計劃工期內將成型鋼筋送至施工現場,甲方應按當日該批送達數量以50元/噸扣除乙方應承擔的違約責任。
十一、爭議:
本合同在執行過程中發生爭議或糾紛,雙方應友好協商解決。如協商未果,雙方一致同意在乙方所在地人民法院提起訴訟。
十二、其它:
1、本合同簽訂時,甲、乙雙方需相互提供企業法人營業執照復印件、企業法人代碼復印件、資質證書復印件、法人授權委托書原件、工程項目施工合同原件等相關法律文件,并注明相關文件的授權使用范圍。
2、如遇人力不可抗力因素(民法153條規定)致使合同無法正常履行時,雙方應另行協商。
3、合同附件為本合同有效文件組成部分。
風險告知:承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密的,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。承攬方在工作期間,應當接受定作方必要的檢查,但定作方不得因此妨礙承攬方的正常工作。
十三、本合同一式肆份,即正本、副本各兩份,甲、乙雙方各執正本、副本壹份,具有同等法律效力。
十四、本合同自甲、乙雙方蓋章并經合法授權人簽字后生效。
十五、本合同未盡事宜,執行《中華人民共和國合同法》的有關規定。
本合同變更條款及內容(銷售部門填寫):
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
聯系電話:聯系電話:
公司地址:公司地址:
簽訂日期:簽訂日期:
簽訂地點:
加工合同10
委托方:_________(甲方)
承攬方:_____________(乙方)
1、加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期:________________
項目產品名稱、規格單位數量單價 (元)總價(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計
2、質量標準:
乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。
3、原料供應:
加工用鋅塊由甲方供應。
4、交貨方式:
由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
5、質量驗收方法:
完成加工后由甲方按質量標準驗收。
6、結算方式:
____________________。
7、違約責任:
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失,每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。
甲方:____________
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________
乙方:________________
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:____________________
年 月 日
加工合同11
甲方:
乙方 :
乙方為甲方加工零件一批。經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條加工成品質量要求
一:甲方提供圖紙和質量要求。
二:乙方按照甲方圖紙要求進行加工。
第二條:
甲方提供圖紙共計:__________ 份,由甲方于_____ 年 _____月_____日前送交乙方.乙方在依照甲方的要求進行加工期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知甲方;甲方應當及時回復,提出修改意見。
第三條加工價款
按核定價格計算共計:_____ 元。(乙方附明細清單)
第四條驗收標準和方法
本加工成品全部完工后,乙方通知甲方到廠驗收,驗收標準以合同規定的質量要求和圖紙為標準,數量以合同規定為標準。
第五條:
交貨的時間和地點:_____年 _____月_____日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行。由甲方自行提貨。
乙方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.甲方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。
第七條結算方式及期限
甲方收到全部加工件,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳。
第八條乙方的違約責任
一:乙方如未按合同規定的質量交付加工件,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,乙方應當負責重新加工,并承擔逾期交付的責任。二:乙方逾期交付加工件的,應當向甲方償付違約金,每逾期一天,按逾第六條:本合同簽字之日,甲方向乙方給付預付款: 元(大寫 :
期交付部分的價款總額的百分之一償付違約金。
三:乙方不能交付加工件的,應向甲方償付不能交付加工工件部分價款總值50%的違約金。
第九條甲方的違約責任
一:甲方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,對已加工工件等經甲方認定后賠償乙方因此造成的損失。
二:甲方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分加工件價款總值50%的違約金。
三:甲方如未按合同規定的時間向乙方提供圖紙和其他技術資料,除交付加工件的日期得以順延外,甲方應當償付乙方因停工待料的損失。
四:甲方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向乙方償付違約金。
第十條不可抗力:
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使加工件或原材料毀損、滅失的,乙方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任.但乙方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除乙方責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的,甲方應當承擔責任,并賠償乙方因此造成的損失。
第十一條:
本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同一式 份,甲乙雙方各執一份。
甲方: (蓋章) 乙方: (蓋章)
代表人:代表人:
地址: 地址:
電話: 電話:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳號: 帳號:
年 月 日
加工合同12
為發展市場經濟,提高加盟者經濟收入,甲乙雙方兩者公平、合理的原則,依據《中華人民共和國合同法》經雙方協商一致,就加工安裝打火機事宜,達成以下協議:
甲方:________________________
乙方:________________________
一、甲方權利、義務
1.向乙方提供______,回收產品,現金支付加工費。
2.向乙方提供合格的__________________設備,組裝工具。
3.有權要求乙方按市場需求加工_____數量、式樣、時間等。
4.向乙方及時供應全套散件。
二、乙方權利、義務
1.向甲方支付充氣設備、組裝工具等費用款____元。
2.按甲方要求加工合格______。
3.及時支付散件價款。
4.可以自行銷售成品______,但應及時告知甲方。
5.乙方自行選擇生產場所,保證安全生產。在生產中如出現一切事故由乙方自負。
三、生產標準(依培訓標準)
1.____________________________________。
2.____________________________________。
四、未盡事宜協商解決,協商不成由甲方所在地人民法院仲裁。
五、本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份,甲方已做充分解釋,乙方理解無誤,簽字生效。
六、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
七、可享受免費用設備的優惠條件,具體如下:
1.乙方在甲方批發____散件累計達八萬者,若乙方終止合同,乙方可以將設備交還甲方,甲方退給乙方設備壓金款的二分之一。
2.乙方在甲方批發____散件累計達十萬者,若乙方終止合同,乙方可以將設備交還甲方,甲方退給乙方設備款。
3.乙方在甲方批發____散件累計達十二萬者,若乙方終止合同,設備、工具歸乙方所有。
甲方:______________
地址:______________
電話:______________乙方:______________
地址:______________
電話:______________簽定日期:__________
加工合同13
委托方(甲方):
承攬方(乙方):
委托加工產品C40*96*96*52白坯布。
一、具體數量及交貨日期
甲方每月給乙方C40支棉紗 噸,乙方以每噸紗給甲方C40*96*96*52坯布
二、質量要求及技術標準
乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工(經緯密必須達到 幅寬必須達到,每包重量不能低于141kg)布面無污染,銹斑,拖紗,如染色后發生因坯布織造問題造成的經濟損失,乙方必須承擔責任。
三、包裝標準及交貨地址、運輸方式:
1、960碼成包、編織袋包裝,段長100碼以下的每包不準超過兩段,40碼以下的不準成包。
2、甲方指定地點交貨。
3、運輸費用由乙方承擔,每包10元。
四、付款方式
甲方每月按乙方交貨數量支付乙方加工費,每米1.70元,乙方在加工期內應付甲方棉紗押金及質量保證金元。
五、違約責任
1、乙方必須按照雙方規定的時間內保證產品質量及交貨日期,否則應向甲方支付違約金 萬元。
2、因甲方棉紗供應不及時造成乙方的損失,由甲方承擔,每天賠償乙方 元。
3、乙方隱瞞或使用不符合標準的原材料而影響產品質量時,甲方有權要求乙方承擔或賠償損失。
4、乙方確保甲方的商業秘密要求,無權銷售本合同中涉及加工產品,如有違反,甲方有權終止合同。
5、如雙方任何乙方終止合同,需提前兩個月以書面申請交予對方。
六、解決合同糾紛的方式
本合同在履行過程中發生爭議,由當事人雙方協商解決,協商不成,當事人雙方交由甲方所在地人民法院起訴。
七、本合同執行期為一年。
八、本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
甲方:乙方:
代表人: 代表人:
年月日
產 品 采 購 合 同
甲方(供方):
乙方(需方):
簽訂地點:
簽訂日期:
加工合同14
委托方(甲方):____________
加工方(乙方):____________
經甲方同意委托乙方定量生產“___”商標皮鞋,甲乙雙方本著平等自愿、互利互惠的原則,經雙方友好協商,確定以下合作協議,以此雙方共同遵守執行:
一、甲方的權利與義務:
1、按計劃委托乙方為其代加工“___”皮鞋。
2、向乙方提供“___”皮鞋生產授權委托手續等相關法律文件。
3、委托乙方為其加工“___”皮鞋系列產品,由乙方提供款式(包括原材料),出具產品制造價格明細表,乙方提供材料給甲方確認,并在甲方外加工訂貨單上予以確定。
4、負責為乙方提供加工產品的型號、數量、顏色、配碼以及“___”商標、鞋扣飾品、內外包裝及其它標有“___”商標的包裝及印刷品。
5、甲方有權在生產過程中對乙方的產品質量進行監督檢查,并提供建議和建設性意見,對乙方生產的非合格產品有權拒絕驗收。
二、乙方的權利與義務
1、嚴格按照甲方委托的內容及要求完成加工事項。
2、按照甲方確定的款式、原材料、數量及生產期限等標準進行生產,不得以任何理由和任何形式超出訂單數量和品種。
3、負責原材料的采購、驗收、供應,并按照甲方確定的樣品和質量要求進行生產。
4、嚴格保障甲方提供的商標、包裝及印刷品,如由于乙方管理不善,而造成甲方“___”的產品、商標、飾品及包裝品等資料的丟失或外漏的,乙方應承擔責任。
5、乙方不得給甲方駐外管理人員送回扣,造成產品價格偏高,影響銷售數量,造成甲方損失,一經查出,一切責任由乙方負責。
6、甲方管理人員為了拿回扣,在工作上故意刁難的,乙方可直接向甲方領導投訴,投訴電話:____________
三、交貨時間:
訂單下達后,乙方應慎重審核訂單內容,確認沒有異議時,交貨期為七天,如返單交貨期為五天,如遇特殊情況,雙方另行協商,按簽字回傳后的交貨期為準。如果沒有回傳交貨期,確以默認。
四、交貨地點:
交貨地點為甲方倉庫,以交付甲方入庫合格簽字為準。
五、付款方式:
訂單生產完成,成品發貨后,次月______日為對帳日,______日為結帳日,結款方式月結,一次性預留總額8%作為質量保證金。
六、驗收標準:
乙方交付的加工產品由甲方負責驗收,其外觀按封樣標準,質量按國家行業標準。加工產品的面皮、里皮、鞋跟及顏色按樣品進行驗收,如加工產品質量經檢測不符合國家行業標準或者與樣品不符的,甲方有權拒收,責任由乙方自負。
七、返修時間:
凡退回給乙方的返修碼鞋,在乙方收到傳真之日起兩天內補到甲方倉庫,如果超過四天還沒有補貨的,甲方有權將已驗收的退回給乙方,如出現特殊情況必須于當天通知甲方。
八、甲方違約責任:
1、甲方未按約定及時提供“___”商標、標識等專用物品影響乙方生產進度的,甲方應承擔相應責任。
2、甲方下單后無故不收購產品,對乙方造成的損失由甲方承擔相應的責任。
九、乙方違約責任:
1、未按國家標準生產,致使產品不合格或者引起不良后果的,或出現批量性不合腳的質量問題,甲方可拒收加工產品,乙方自行承擔一切責任。
2、乙方超過甲方訂貨單數量生產標有“___”商標(包括裝飾扣或包裝物)的產品自行銷售的,按超產自銷售數量貨值的一倍承擔侵權違約責任。
3、如果乙方加工的產品出現貼裝飾扣、內里標志與甲方的商標不符或錯將其它品牌的裝飾扣、內里標志用于甲方的產品上,則不論在任何條件下,根據___鞋業品質部頒發的《處罰標準》執行處罰,并無條件的接受甲方退貨。
4、如產品在銷出后三個月內出現斷底、斷面、斷幫腳、掉漆、脫膠、松面等質量問題,乙方應負責原值退還;如出現釘子導致在銷售過程中扎傷消費者的,則視情況賠償,每雙處以罰款500-1000元不等,并承擔因此給甲方造成的損失。
5、乙方對不合格的加工產品在處理前,必須及時拆除甲方提供的“___”商標(含裝飾扣包裝物)標識交還甲方,或者經甲方書面認可同意,否則,甲方將以商標侵權追究其法律責任。
6、乙方未經甲方書面同意,在合同履行過程中,單方變更面皮或者鞋底、品牌、品種、型號、規格、顏色的,甲方有權拒收所有加工產品。
7、如因乙方生產進程延遲交貨期,導致錯過銷售時機,而造成甲方庫存積壓的,則不予結算貨款,直到貨物售出或作退貨處理。
8、如乙方仿冒與甲方“___”商標有關的文字圖案、裝飾扣、鞋盒和其他包裝物品,甲方有權追究其法律責任。
十、合同期限:
本合同連續委托加工合同,委托加工自______年______月______日至______年______月______日止,合同期滿后,雙方如無異議,合同繼續有效。
十一、合同權利與義務的終止,不影響合同結算和知識產權,保密條款的效力。
十二、雙方共同遵循本協議有關條款,未盡事宜,先由雙方當事人共同協商解決;若協議不成,可向有關仲裁或法院提出訴訟。
十三、本協議一式兩份,甲、乙雙方各執一份,自雙方簽字蓋章后生效。雙方簽字蓋章:
甲方:____________乙方:____________
法人代表(簽字):____________法人代表(簽字):____________
蓋章:____________蓋章:____________
______年______月______日
加工合同15
定作方:
承攬方:
簽訂地點:
簽訂時間:年月 日
一、 加工產品明細
1、產品名稱或項目: 規格或型號:
2, 數量: 單價: 金額:
3、交貨數量: 交貨期限:
4、價款或酬金
二、加工材料(定作方自帶)
1,、材料名稱: 規格型號:
2 、計量單位: 數量 質量
3、消耗定額 單價 總金額
4、提供日期
三、 質量要求、技術標準:
四、 承攬方對質量負責的條件及期限:
五、 技術資料、配方提供辦法及保密要求:
六、 驗收標準、方法和期限:
七、 包裝要求及費用負擔:
八、 交(提)貨方式及地點:
九、 交付定金預付款數額及時間:
十、 結算方式及期限:
十一、 違約責任:
十二、 如需提供擔保、另立合同擔保書,作為本合同附件:
十三、 解決合同糾紛的方式:
十四、 未盡事宜,雙方協商共同解決。
十五:本合同一式兩份,定作方和承攬方各自保留一份。此合同雙方簽字蓋章后,方可生效,有效期為 年 月 日 至 年 月 日。
定作方承攬方
單位名稱(章)單位名稱(章)
單位地址:單位地址:
法定代表人:法定代表人:
電話:電話:
開戶銀行:開戶銀行:
帳號:帳號:
郵政編碼: 郵政編碼:
年 月 日 年 月日
加工合同16
甲方_________與乙方_________簽訂條款如下:
1.產品名稱、型號及規格、數量、價格及交貨日期等如下表規定
產品名稱
型號規模
單位
數量
單價(元)
總價金額
十萬千百十元角分
合計人民幣(大寫)
2.交貨辦法
(1)交貨地點:______________________________________________________。
(2)運輸:由甲代辦,但一切運雜費用等由乙負責,甲交運日期即為交貨日期。
3.付款辦法
貨物交貨后,供方隨同提單向乙托收或將單據寄交乙方,乙方根據供方單據電匯供方。
4.驗收辦法
乙應派員到甲倉庫驗收,如不能派員驗收,甲方即按合同規定產品規格數量代為檢驗。
5.附則
(1)合同如有修改須經雙方同意,雙方另行簽訂合同。
(2)在執行合同期間,如遇市場情況變化或其他原因乙方須在____天前通知撤銷加工合同,否則按違約處以____罰金賠償對方損失
(3)本合同須經雙方簽章并鑒證后生效。
(4)本合同正本兩份,雙方各執一份。
(5)貨物運達站__________________________________________。
(6)收貨人______________________________________________。
(7)合同糾紛的處理______________________________________。
甲方(蓋章):____________乙方(蓋章):____________
代表人(簽字):__________代表人(簽字):__________
開戶銀行:________________開戶銀行:________________
帳號:____________________帳號:____________________
電話:____________________電話:____________________
_________年____月_______日_________年____月_______日
簽訂地點:________________簽訂地點:________________
加工合同17
(甲方)
供方:
(乙方) 合同編號:(門窗) ________________________________ ______________________
簽訂日期: 年 月 日
為了規范建筑門窗購銷行為,保護供需雙方合法權益,根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規,明確雙方技術經濟責任,保證工程建設正常進行,經甲、乙雙方協商,一致同意簽訂本合同,以便共同遵守。
1、建筑門窗用途概況
工程名稱:_____________________建筑結構:__________________ 工程地址:_____________________使用層次:__________________
2、建筑門窗供應要求
2.1本合同中的單價是指門窗到________________________交貨的價格。
2.2交貨點詳細地址:____________________________________。
2.3其它要求:___________________________________________
3、結算和付款方式
3.2結算方式:
3.2付款方式與期限:____________________________________________
4、技術要求
4.1乙方供應的產品應嚴格執行并符合__________標準,(標準名稱代號)_______________________
4.2乙方應隨每批產品提供《產品質量保證書》。
4.3產品運輸方式及包裝標準_____________________________________。
5、驗收標準、方法及提出異議期限
5.1驗收標準,按該產品的國家標準驗收,如尚無國家標準的則按行業標準或已經主管部門備案的企業標準驗收。
5.2 甲方在驗收時,如發現產品的品種、型號、規格、顏色和質量不合規定,應妥善保管,并在 天內向乙方提出書面異議;在托收承付期內,甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方因使用、保管不善等造成質量下降的,不得提出異議。
5.3 如發現產品有嚴重質量問題,甲方應在48小時內向上海市建材業質量監督管理中心和門窗分中心報告,同時用書面通知乙方及時分析解決。在問題未查清之前該批產品必須封存不能使用。甲方因此受到的損失,由乙方按違約責任承擔。
6、違約責任
6.1 甲、乙雙方應嚴格履行合同規定的各項條款,如合同一方違約,由違約方承擔責任,并參照合同法有關條款及雙方的約定,向對方償付違約部分貨款的 %的違約金。
6.2 如另行商定責任賠償規定的,應在8.5“其他約定”一欄中予以寫明賠償方式、方法與金額。
7、解決爭議的方式
7.1 本合同在履行過程如產生爭議,甲、乙雙方應本著友好協商的積極態度進行協商解決,協商不成的,可提請分中心進行調解或通過有關法律程序解決。
8、其他約定事項
8.1 乙方在門窗運抵交貨點后,甲方應提從堆放場地,并及時做好相應的驗收工作,如出現問題應及時協商解決。
8.2 乙方如遇特殊原因不能正常供貨時,應提前天通知甲方協商解決,否則造成后果乙方負責。
8.3 甲方如遇特殊原因不能按合同規定繳付貨款時,應及時主動通知乙方協商解決,否則造成后果由甲方負責。
8.4 如遇人為不可抗拒因素(如臺風、洪水等)和其他不可預見事故發生而不能履行合同時,免除承擔違約責任。
8.5 其他約定:
9、本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方印章后生效,如有未盡事宜,須由甲、乙雙方共同協商解決。
本合同一式五份,甲、乙雙方各執二份,上海市建設工程交易管理中心建筑門窗分中心備案一份。
甲方: 乙方:
單位名稱:(蓋章) 單位名稱:(蓋章)
單位地址: 單位地址:
法定代表人: 法定代表人:
委托代表人: 委托代表人:
年月日:
加工合同18
定作人:xxxx芯食品有限公司合同編號:2015042101 簽訂地點:盱眙
承攬人: 盱眙縣xx紙箱包裝廠 簽訂時間: 2015年 4 月 24日
第二條、 加工物的技術標準、質量要求:紙箱尺寸為內徑尺寸:長36.2 cm×寬21.6cm×高22.3cm ,三層彩色膠印,紙張材料不低于“ 瓦楞110g/平方米,面紙230g/平方米 ”標準。
第三條、 承攬人負責紙箱尺寸和圖案的設計,確保符合定作人產品包裝的要求。定作人有義務協助承攬人并提供擁有的圖片、尺寸等資料。
第四條、 加工物的交付方式及地點:承攬人送貨到定作人指定地點。(盱眙盱城鎮工業集中區)
第五條、 加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:交貨按本合同第二款驗收。
第六條、 承攬人對定作物質量負責的期限及條件:至加工物驗收入庫后7日內。
第七條、加工貨款的結算及期限定作物入庫7日內付清全款。
第八條、 定作人在簽定本合同時預交定金人民幣貳仟元。
第九條、 本合同解除的條件:本合同期潢或一方違約另一方提出。
第十條、 定作人未向承攬人按期支付貨款的,定作人承擔由此引起的一切責任。 第十一條、 承攬人未及時交貨,按總貨款的3%/天向定作人支付違約金,其它違約責任按《合同法》執行。
第十二條、 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生爭議,由雙方當事人協商解決,協商不成的,按下列順序方式解決:1、提交仲裁委員會仲裁;2依法向人民法院起訴。
第十三條、 本合同經雙方簽字蓋章后生效,傳真、復印件等同原件。
第十四條、 其他約定事項:定作物單品累計數量達到4000只時退還制版費或抵充貨
加工合同19
單位名稱:(甲方)_____________
單位名稱:(乙方)__________
第一條工程概況
1、工地名稱:____________________________________
2、工地位置:____________________________________
3、門窗面積:____________________________________
4、工程時間_____天(因受風、雨、停電等不可抗拒因素影響工期順延)
5、工程單價:_______元,預計工程量______平,工程總造價_______元(結算按照實際平數計算)
6、安全施工:乙方應安全施工,如造成事故責任和因此發生的費用,均由乙方承擔,與甲方無關。
第二條付款方式:
1、甲、乙雙方簽字后甲方支付乙方工程款______元。
2、工程量完成至上框,甲方付乙方______元。
3、工程量完成至上扇,甲方付乙方______元。
4、安裝結束后經甲方驗收合格簽字后,應支付工程總造價的_______元,剩余______作為保修金,保修期滿后無條件支付,保修期為___年。
第三條門窗要求:略
第四條質量要求:
1、乙方按設計圖紙施工。若設計變更通知設計單位,嚴格遵守國家有關施工規范施工。如不遵守施工規范,損失由乙方負責。
2、施工過程中,甲方提出變更原設計方案,更改部分的造價另簽。
第五條:如出現合同外事宜由甲乙雙方協商解決。
第六條:本合同一式兩份,都具有同等法律效力,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:____________乙方:____________
法人代表(簽字):____________法人代表(簽字):____________
蓋章:____________蓋章:____________
______年______月______日
【加工合同】相關文章:
1.委托加工合同
2.加工承攬合同
3.雕花加工承攬合同
4.鋼材加工合同模板
5.食品委托加工合同
6.石料加工合同范本
7.加工合同模板八篇
9.定制加工合同范本