建設工程施工合同模板
一、建設工程施工合同的作用是什么
建設工程施工合同是指發包方（建設單位）和承包方（施工人）為完成商定的施工工程，明確相互權利、義務的協議。
依該合同，施工單位應完成建設單位交給的施工任務，建設單位應按照規定提供必要條件并支付工程價款，它是工程建設質量控制、進度控制、投資控制的主要依據。
二、建設工程施工合同模板（通用22篇）
現今社會公眾的法律意識不斷增強，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么大家知道合同的格式嗎？以下是小編精心整理的建設工程施工合同模板（通用22篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
建設工程施工合同1
甲方：______________________________________
乙方（施工責任方）：_______________________
甲方承建之________________，現委托乙方采取包工、料、機械、設備、安全生產及安全設施等大包干方式進行施工。為了明確工程內容及雙方責任，特商定如下條款，共同遵守執行：
一、工程內容
按施工圖紙設計方案各站點、區間交通設施或信號燈單項工程項目的工作內容，具體為：____站、____區間交通設施部分工程。
二、方式
甲方根據乙方負責施工之上述工程最終與業主、審計中心結算價對乙方進行結算，但乙方需向甲方繳納該結算總價的________%為施工責任管理費，各類稅、費均由乙方另行繳納。
三、組織領導
1、乙方必須服從甲方的統一指揮、調配、指導及管理，遵守甲方現場的各項管理及規章制度，做到文明施工、安全施工。
2、乙方必須確保進場人員的技術素質，所有工種均持證上崗。在施工責任期內，未經甲方許可，乙方不得隨意更換施工隊伍和人員，以保證該項目技術力量和施工隊伍的穩定性。
3、乙方必須指定專職管理人員，負責安排施工、生產、人員調配、技術安全、工程質量以及生活、計生等工作。
四、雙方責任
1、甲方責任：
（1）負責工地現場的工程質量、安全生產、工程進度、配料用料的指揮、監督與管理。
（2）負責安排乙方工作量及現場進度，審核完成工程量，申報預決算，申請撥付工程款。
（3）負責與業主、設計、監理等單位及部門進行工作聯系并申報有關文件資料。
2、乙方責任：
（1）嚴格按照施工圖紙與設計變更通知施工，嚴格執行國家現行《施工技術驗收規范》。尊重和服從業主、監理單位及甲方管理人員的監督與指揮，對工程質量全面負責并確保達到優良等級以上。
（2）強化本施工隊伍的安全生產教育，嚴格按操作規程施工，不亂搭亂拉電路管線，不私自安裝電源插座，不強行、違章施工，嚴格杜絕火災等其他安全事故的發生。否則由乙方承擔由此產生之全部責任。
（3）工人進入施工現場必須穿反光背心，佩帶安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完場清。
（4）負責編制施工組織設計，由甲方負責以甲方名義上報各級部門審批。做到絕對服從甲方工程進度安排；班組長每天必須在作業現場，未經項目經理同意不得擅自離開工地。
（5）必須保證充足的施工人員及技術力量，人數穩定，工作效率高，否則因此而造成的延期交工、工程質量等問題均由乙方承擔。
（6）具體施工作業中必須配備所需交通安全標志牌、安全圍擋、指示牌和指示燈等交通安全設施，并且必須符合我市有關道路施工操作規程及相關法律規定，以確保安全、文明施工，否則由此造成之一切后果均由乙方自行負責，相關費用由乙方自承擔。
（7）乙方及其施工人員必須嚴格遵守、執行甲方制定的各項規章制度及有關條例。如有違反且情節嚴重、嚴重影響甲方及公司聲譽，甲方可責令乙方清場并另行安排其他施工隊伍組織施工，剩余工程之進度款將不再支付。同時乙方應對由此給甲方造成之損失予以賠償，由此產生之一切法律后果均由乙方自行負責。
（8）該工程完工并移交甲方前，乙方應保障甲方不承擔任何因人身傷亡或財產損失所發生一切責任，保障甲方不承擔任何屬于乙方及其施工人員引起之訴訟、控告、索賠責任及可能發生之相關費用。
（9）乙方不得將依據本責任書取得，經甲方委托施工之施工任務再行轉包，否則甲方有權立即收回本施工項目。
（10）工程完工后，向甲方及時上報該工程的施工總結。
五、工程質量及驗收標準
工程質量應符合國家現行施工驗收規范以及業主、監理單位和甲方的要求。必須達到國家或專業質量檢驗評定的優良以上等級。因乙方盲目蠻干、只求速度不按操作規程施工，造成工程質量不符合設計要求、質量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工費用由乙方承擔，由此造成之材料浪費及經濟全部由乙方負責賠償，工期不予順延。
六、工期
乙方必須嚴格按照甲方現場所安排的月、周施工計劃所要求的時間或期限，如期按時或提前完成所有本項目的施工任務，若拖延工期，每延期一日，按結算總價的________‰或________元向甲方支付罰金。
七、付款方法
（1）甲方按乙方所完成之實際施工進度，每月或每一單項工程完工后，根據業主給甲方撥付或結算之工程款，到甲方帳戶后三天內按________%扣除稅金和管理費后支付給乙方。
（2）質保金：質保金按工程總造價的_______%逐月或每單項工程逐次扣除，待工程完工并通過竣工驗收________年后，據實返還。因質量原因造成的返修，由乙方負責，返修費用由乙方承擔。工程保修期間，乙方應在收到甲方書面通知________日內派人修理，否則甲方可委托其他單位或人員修理，其費用由甲方在乙方質保金內扣除，不足部分由乙方支付。
八、其它
（1）若乙方無正當理由單方終止本責任書，除承擔由此給甲方造成的經濟損失外，還應向甲方支付工程總造價____%的違約金。
（2）若乙方違反本責任書之上述有關約定，不按工期竣工、質量達到設計規范或要求、存在較大安全隱患或發生安全事故以及發生其他導致本責任收無法履行的行為，甲方有權單方解除本責任書并要求乙方清場，乙方對該行為給甲方造成的經濟損失應當予以賠償。
九、其他
1.甲方對本責任書上述各條款具有解釋權。
2.本責任書一式兩份，甲、乙方執一份，具有同等法律效力。該責任書自雙方簽自蓋章之日起生效，至乙方負責施工之上述施工項目辦完工程驗收交接并竣工結算后，除保修條款依然有效外，即告終止。
甲方：________________乙方（施工責任方）：______
代表：________________代表：____________________
經辦人：______________施工責任人：______________
________年____月____日________年______月______日
建設工程施工合同2
發包人（以下簡稱甲方）：
統一社會信用代碼：
通訊地址：
承包人（以下簡稱乙方）：
統一社會信用代碼：
通訊地址：
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商自愿簽訂本合同。
第一條工程項目
一、工程名稱：______________________________
二、工程地點：______________________________
三、工程內容：______________________________
四、承包形式：______________________________
五、工程立項批準文號：______________________
六、工程承包范圍：__________________________
第二條工程期限
一、合同工期總日歷天數_______天；
開工日期：______年______月______日；
竣工日期：______年______月______日。
二、如遇下列情況，經甲方現場代表簽證后，工期可相應順延：
１、在施工中如因停電、停水_______小時以上或連續間歇性停水、停電_______天以上（每次連續_______小時以上），影響正常施工；停水停電_______天以上；
2、因臺風暴雨颶風等不可抗力的因素；
3、因人力不可抗拒的其他因素而延誤工期。
三、因乙方原因造成施工延遲的，不得請求順延工期。
第三條工程價款、結算及付款方式
雙方同意按下述第_______方式支付本合同價款，甲方付款前，乙方應提供正式發票。
第一種方式：本合同實行固定總價，經甲乙雙方核定按本工程合同包干價為_______元人民幣（大寫：__________）。任何政策性因素和市場因素均不調整包干價。
1、本合同簽訂后_______日內，甲方支付_______元工程款；
2、工程竣工經甲方驗收合格后，甲方支付_______元工程款；
3、余款_______元作為質量保證金，待保修期滿后_______個工作日內無息支付。
第二種方式：本合同實行按實結算，雙方依據最新現行定額計價規范和施工期（或材料定購期）的信息價（信息價不明確的以甲方確認材料價為準）進行計算，計算后的總價下浮_______%作為本合同的結算價款。
1、甲方于_____年_____月_____日支付_______元；
2、乙方施工完成并經甲方驗收合格后，提交竣工驗收報告及工程決算書，經甲方審核確認后，付至結算價款的_______%，留_______%做質保金，待保修期滿后_______個工作日內付清。
3、工程量及價格簽證，簽證單都必須有甲方現場代表簽字并加蓋公章后方可作為結算依據。
第四條建筑材料、設備的供應和采購
一、工程材料、設備由乙方采購。
二、乙方采購的材料、設備，必須附有產品合格證和試驗報告才能用于工程，甲方認為乙方提供的材料需要復驗的，乙方應按要求提供復驗報告。經復驗符合質量要求的，方可用于工程；復驗不符合質量要求的，應退貨處理，其復驗費和退貨損失由乙方承擔。
第五條施工與設計變更
一、甲方簽字認定交付的設計圖紙、說明和有關技術資料，作為施工的有效依據，乙方不得擅自修改。
二、甲方因使用功能提出的變更內容，為不影響施工進度，乙方應先行實施，并及時做好現場簽證。
三、設計變更增減數應以甲方代表簽證單為依據，工程采用包干價，對增減部份的工程款由甲乙雙方協商確認。
第六條工程質量管理及驗收
一、質量標準：工程質量符合___________________標準。
二、工程具備隱蔽條件，乙方先進行自檢，并在隱蔽驗收前48小時以書面形式通知甲方驗收。驗收合格，甲方現場代表在驗收記錄上簽字后，承包人可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新驗收。
三、工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關規定，向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告（含竣工圖、隱蔽工程簽證和現場簽證單及保修書等）。驗收合格的，雙方進行交接，驗收不合格的'，乙方應及時返工，費用由乙方自行承擔，返工導致工期延誤的，乙方應承擔相應的違約責任。
四、工程質量應符合國家及行業規定的建筑工程質量檢驗評定的“合格”標準。
第七條安全施工
乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。
第八條質量保修
一、本工程保修期限為______年，自工程竣工驗收合格起算。
二、在免費保修期內，乙方應保證通訊暢通，令甲方能夠隨時同乙方取得聯系。乙方在接到甲方維修通知后小時內到達現場并及時處理。如乙方更換保修人員或聯系電話，應及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接，拖延推諉，甲方將視為乙方放棄保修責任，有權自行解決，由乙方承擔所有費用并加收_______%的勞務費。
乙方保修聯系電話：_____________；乙方保修聯系人：_____________。
第九條違約責任
一、乙方未能按時竣工的，每延期一日應按工程總價款的_______向甲方支付違約金（從工程款中直接扣除）；無故延期_______日以上視為根本性違約，甲方有權解除本合同，乙方除應全額退還甲方已支付的工程款外，還應向甲方支付違約金人民幣________元。
二、工程出現質量問題視為乙方嚴重違約，視情節輕重乙方應按工程款的_______%向甲方支付違約金（可從工程款中直接扣除），此外應賠償因此給甲方造成的損失。
三、協議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
四、保密事項：
除法律規定或合同另有約定外，未經發包人同意，承包人不得將發包人提供的_________需要保密的資料信息等商業秘密泄露給第三方。
除法律規定或合同另有約定外，未經承包人同意，發包人不得將承包人提供的_________保密的資料信息等商業秘密泄露給第三方。
第十條爭議解決
本合同在履行過程中如果產生糾紛，則各方應首先友好協商解決。若無法協商，也可通過和解、調解的方式解決，非訴方式無法解決爭議時，雙方均可向工程所在地的人民法院提起訴訟。
第十一條 簽訂地點
本合同在市 區 簽訂。
第十二條 補充協議
合同未盡事宜，合同當事人另行簽訂補充協議，補充協議是合同的組成部分。
第十三條 合同生效
本合同自雙方簽字蓋章后生效。
第十四條 合同份數
本合同一式份，均具有同等法律效力，發包人執份，承包人執份。
甲方（蓋章）：
簽約日期：________年___月___日
乙方（蓋章）：
簽約日期：________年___月___日
建設工程施工合同3
發包人（全稱）：_________
承包人（全稱）：_________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、規章，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就本建設工程施工協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：_________
工程地點：_________
結構形式：_________層數：_________建筑面積：_________
工程立項批準文號：_________
資金來源：_________
二、工程承包范圍
承包范圍：_________
三、合同工期
工期：_________天
開工日期：_________
竣工合同：_________
四、質量標準
工程質量標準：
五、合同價款
1、合同總價（大寫）：_________（人民幣）元（小寫）：_________元
（其中：工程暫列金額_________元，計日工_________元，材料暫估價和專業工程暫估價_________元，安全文明施工措施費_________元，總承包服務費_________元。）
2、綜合單價：詳見承包人的已標價工程量清單。（見附件4：）
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
（1）本合同協議書；
（2）中標通知書；
（3）投標函及投標函附件；
（4）本專用合同條款；
（5）本通用合同條款；
（6）技術標準和要求；
（7）圖紙；
（8）已標價工程量清單（附件4：）；
（9）招標文件、招標文件澄清及修改；
（10）其他合同文件。
雙方在履行本合同中的有關洽商、變更、簽證等書面協議、文件，視為本合同的組成部分。
七、其他約定
1、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中賦予的定義相同。
2、承包人按照合同約定進行施工、竣工并質量保修期內承擔工程質量保修責任。
3、發包人按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間：_________年_________月_________日，合同訂立地點：__________________。本合同雙方約定后生效。
發包人：（公章）承包人：（公章）
地址：_________地址：_________
郵政編碼：_________郵政編碼：_________
法定代表人：_________法定代表人：_________
委托代理人：_________委托代理人：_________
電話：_________電話：_________
傳真：_________傳真：_________
開戶銀行：_________開戶銀行：_________
賬號：_________賬號：_________
建設工程施工合同4
發包方(甲方)：____市____電力實業總公司。
承包方(乙方)：____省____市____電氣安裝工程有限責任公司。
第一條 合同依據
本合同的法律依據是中華人民共和國(合同法)和(建設安裝工程合同及施工條例)；工程內容及工程量是按____能達電力設計有限責任公司設計的(____嶺110kv變電所新建工程電氣部份第一卷第六冊全所照明及第一卷第七冊防雷接地)施工圖為依據進行計算及核定。
第二條 工程名稱、地點和范圍及內容
一、 工程名稱：____嶺110kv變電所全所接地及照明安裝工程。
二、 工程地點： ____嶺110kv變電所內。
三、 工程范圍及內容：
1：____嶺110kv變電所防雷接地安裝。
2：____嶺110kv變電所全所照明安裝。
第三條 承包方式
本工程甲方將工程以包工包料 按實結算下浮%的方式承包給乙方施工。(結算定額采用____年____地區價目本；裝置性材料預算價格執行____電力公司黔電定字(____)04號文件頒發的(關于發布____省電力建設裝置性材料綜合預算價格(____年價)的通知)；費用構成執行(電力工業基本建設預算管理制度及規定)(____年版)；其它相關費用依據其它相關資料計算。
第四條 工程價款支付及結算方式
1. 該工程以____省____市____電氣安裝工程有限責任公司編制的(____嶺110kv變電所全所接地及照明工程預算書(其中工程款________元))為依據簽訂施工合同。
2. 預付款方式：按工程預算書的工程款________萬元的 ____%即 ________(萬元整)付給乙方。
3. 結算方式：工程竣工驗收合格后，按審計后的結算工程款將余款在一個月之內付給乙方。
第五條 工程質量標準、驗收和保修條件
本工程參照國家(110kv及以下電氣安裝規范)進行施工，相關驗收標準執行國家及電力行業規定，并通過相關職能部門驗收，本工程的保修期一年。
第六條 雙方協作事項
甲方負責：
一、甲方應協調好該工程與有關單位的聯系，確保該工程的施工進度。
二、甲方應根據乙方施工進度及隱蔽資料及時組織有關部門進行中間驗收.
乙方負責：
一、乙方在施工中發現問題應及時向甲方反應。
二、乙方應按時按期完成該工程內的所有工作內容，不得影響其他工程。
三、竣工資料報有關部門審核。
第七條 違約責任
按國家的相關法律法規追究對方的違約責任。
第八條 發生經濟糾紛處理方式
如發生經濟糾紛，雙方應本著實事求是的原則，協商解決，若不能達到目的，可向人民法院申請仲裁。
第九條 施工工期
本工程____年____月____日前完工。
第十條 工程承包方式
本工程合同價款是該工程的人工費、機械費、輔材費、主材費。
第十一條 安全責任
施工中的安全責任由乙方自行負責，獨立承擔相應責任。
第十二條 工程造價
本工程的工程款：暫定__________元整(小寫__________)，本工程包工包料按實結算。
第十三條 合同份數
本合同正本2份，雙方各執正1份。
第十四條 該合同經雙方代表簽字、蓋章后生效。
甲 方：(公章) _____________乙 方：____________________
負責人：(簽章)____________ 負責人：(簽章)____________
日期：____年 ____月____ 日 日期： ____年 ____月 ____日
建設工程施工合同5
甲方：____________
乙方：____________
根據某某有限公司工程建設的需要，時間緊，任務重，經領導同意，現將________建設工程承包給________。
為了保質保量，保證工期，施工驗收有據可依，本著公平自愿平等互利的原則，經雙方同意達成協議簽定如下合同：
一、工程名稱：________________________。
二、工程結構：磚混結構。
三、工程范圍：土建、水電暖安裝。
四、承包性質：包工包料。
五、建筑面積：本工程建筑總面積為6100.47m2。
六、工程造價：6100.47m2892.00元/m2=5441619.20元(伍佰肆拾肆萬壹仟陸佰壹拾玖元貳角整)(含稅)；
(平方造價依據：1、以2#公寓樓平方預算造價土建922.92元+水電暖59元+網線、電話線9.20元=991.12元。
2、依據新辦公樓承包方式，預算價下降10%=991.12元-99.10元=892.02元)。
七、工期：____年____月____日至____年____月____日。
八、質量要求：執行國家建筑工程施工驗收規范的標準。
九、工程內容與做法：內容：施工圖紙的全部內容，圖紙變更內容。
做法：
1、地面：住宅地面為原土夯實，C15砼厚度為80mm，15mm厚1：2水泥砂漿隨打隨抹面層壓光，油漆踢腳線150高；衛生間地面：原土夯實，C15砼厚度為80mm找坡、50mm厚1：2水泥砂漿找平，聚氨脂防水層厚度為3mm，細砂軟墊層10mm；地板磚面層：走廊、門廳、樓梯間為80mm厚C15墊層，石材地面，顏色另定，瓷磚踢腳線150高，顏色另定。
2、樓地面、住宅及水箱間為20mm厚1：2水泥砂漿地面表面壓光，(水箱間地面做聚氨脂防水層3mm厚)紅色油漆踢腳線150高，衛生間為20mm厚1：2水泥砂漿找坡，聚氨脂防水層3mm，細砂軟墊層10mm，瓷磚面層；走道、門廳為石材面層，瓷磚踢腳線150高。
3、樓梯踏步及欄桿：踏步為石材面層同1#公寓樓石材及顏色，欄桿同2#公寓樓，鐵紅色油漆。
4、門窗：進樓門尺寸為2m2.5m，進戶門尺寸為1m2.1m，窗尺寸為3m進樓門為防盜門，其他門窗為塑鋼門窗、中空玻璃(4+6+4)。
5、外墻面裝飾同1#公寓樓藍狐色乳膠漆、白色窗套；內墻面白色外墻防水涂料，衛生間為瓷磚墻面，頂面均為白色外墻防水涂料。
6、所有涂料墻面基層均為白色水泥打底兩遍、涂料面層兩遍。
7、所有使用房間均設插座、照明(電視、電話、網線)；水暖、消防以設計為準，材料按國家標準進貨。
十、甲方工作：
1、負責材料供應，提供施工場地、施工圖紙。
2、負責管理施工隊，對不服從管理的施工隊，責令停工和撒換。
3、監督驗收工程質量，對不符合質量要求的工程部位，責令乙方返工處理和實施處罰。
4、負責現場的安全文明施工：對安全防護不符合要求的部位責令整改和處罰。
十一、乙方的工作：
1、乙方負責對施工隊的管理和教育，乙方進駐工地后，必須遵守煤礦的一切規章制度和強制性條件(質量管理處罰條例、安全文明施工處罰條例、工具設備管理處罰條例)。
2、乙方負責對借用甲方的工具、設備進行管理、維修、保養，損壞賠賞)。
3、乙方必須配備技術、施工、管理的專業人材，應具有獨立作業能力，否則因技術問題造成的損失由乙方負責。
4、乙方負責工程質量管理，在施工過程中，乙方應嚴格按照施工圖紙、設計變更內容施工。
5、乙方負責工程質量自我檢查、驗收，負責交工資料整理，(驗收標準應不低于國家建筑工程施工驗收規范的標準)。
6、乙方負責施工現場的安全文明施工、驗收。
十二、酒后進入施工工地，酒后鬧事，每人次罰款200元，損壞煤礦設施和他人財產的按原值十倍罰款，構成犯罪的交公安部門處理。
十三、工隊職工打架，不分情節輕重和原因罰款1000元，通過110和其他職能部門處理，給礦方造成極壞影響的罰款5000元。
十四、付款與結算：開工予付總工程款的10%，基礎工程完工后付總工程款的10%，一層主體工程完工后付總工程款的7%，二層主體工程完工后付總工程款的7%，三層主體工程完工后付總工程款的7%，四層主體工程完工后付總工程款的7%，五層主體工程完工后付總工程款的7%，六層主體工程完工后付總工程款的7%，門窗工程完工后付總工程款的5%，抹灰工程完工后付總工程款的5%，地面工程完工后付總工程款的3%，屋面防水工程完工后付總工程款的2%，涂料工程完工后付總工程款的3%，水電暖工程完工后付總工程款的5%，驗收合格后付總工程款的5%，采暖期滿付總工程款的5%，剩余5%保修期滿付清；保修期間乙方接甲方通知后不及時維修或不維修者，甲方拒絕支付保修金。
附則：
1、樓梯石材價格不再變動，走廊、門廳石材價格超過65元/m2以實調整(甲方參與訂貨)；基礎深度以正負0.00以下2.5m為準，挖填土超出部分以18元/m3調整，超過2.5m深的工程量以實調整；在2#公寓樓原平方預算造價991.12元的基礎上結構及門窗設計變更平方造價不超過20元，不再調整；附屬工程、泉眼保護、化糞池、橋梁工程另算。
建筑面積以實際竣工為準。
2、工地設備材料的看管費，設備工具的定期保養與維修人員的人工費，臨時設施搭建與拆除人工費，材料裝卸費(不含灰、砂、磚、石)。
施工機械與施工電器照明的安拆費(含龍門架、攪拌機、塔吊等)人工費，已包括在承包總價內，不另計算。
3、農忙季節，應保持50%以上的留守人員繼續施工，保證工期，否者，扣除總造價的5%做賠賞金。
4、一切傷亡事故由乙方承擔。
因傷亡急需的資金甲方不負責墊付。
5、合同未盡事宜，協商解決。
6、合同從簽定之日起生效，保修期滿工程款付清終止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設工程施工合同6
發包方(以下簡稱甲方)：________________
承包方(以下簡稱乙方)：________________
根據《中華人民共和國經濟合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規及湖南省頒布的有關的建設工程質量標準、規范、規程、條例、規定，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協作，確保施工項目順利完成的原則，經過協商簽訂本合同。
1、工程概況
(一)工程名稱： ____________________________
(二)工程地點： ____________________________
2、工程承包范圍
安全維護及整改
3、合同工期
30天
4、工程造價
工程造價為： ____________元整
5、質量標準
5.1質量標準：達到現行國家或專業的質量評定的合格標準。
5.2使用標準、規范(包括但不限于以下內容)：
5.2.1本工程的技術標準與規范應按照國家、部頒、地方的施工技術(驗收)規程和規范。
5.2.2本工程適用的地方標準、規程必須符合湖南省標準規程。
6、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。
7、工程計價
7.1 本工程計算編制原則：按湖南省住房和城鄉建設廳文件湘建價[2009]406號《建設工程工程量清單計價規范》(GB50500-2008), 《湖南省建設工程造價管理辦法》(省人民政府令第192號), 《湖南省建設工程計價辦法》,2005《湖南省修繕定額》、2006《湖南省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、2006《湖南省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態調整統一解釋進行編制。
7.2人工、材料價格的確定：人工工資按湖南省住房和城鄉建設廳文件湘建價[2012]237號文件綜合工資單價計取,材料價格按照施工同期《長沙建設造價》預算價，信息價及市場價格執行。
7.3具體工程量以甲方簽證單為準。
8、工期
有下列情況者，工期經核實簽證后可順延。
8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調整、戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災害，工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上(以長沙市氣象局報告為準)，一次停水、停電8小時以上。
8.2因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。
8.3因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。
8.4因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。
9、工程款的支付
9.1工程完工后，甲方在10內向乙方支付工程預算價的80%。
9.2在工程結算辦理完畢后，甲方支付至結算總價的97%，工程保修金留結算總價的3%，自工程驗收之日起滿一年后如無質量問題15天內全額返還，保修金不計利息。
10、違約責任
10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒有約定的，案合同法及相關法規執行。
10.2因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應承擔賠償責任。
11、安全生產和文明施工
認真執行國家及當地有關建筑施工安全生產條例和規定及建設單位的有關管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發生，同時做好社會綜合治理工作。
12、爭議的解決
本合同在履行過程中發生的爭議，雙方當事人協商解決，也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。
13、其他
乙方應按國家有關規定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權直接從工程款中支付民工工資。 本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設工程施工合同7
建設單位(以下簡稱甲方)：________________
施工單位(以下簡稱乙方)：________________
婺源縣香田小區新增施工便橋工程，根據《中華人民共和國經濟合同法》，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協作，確保施工項目順利完成的原則，經過協商簽訂本合同。
第一條 工程項目
(一)工程地點：香田小區
(二)工程內容：貝雷架鋼便橋
(三)承包方式：包工包料
第二條 工程造價
人民幣： ____________萬元整
第三條 合同工期
1.雙方商定總工期30天。
開工日期：20____年____月 ____日，竣工日期：20____年____月 ____日
2.如遇下列情況,經甲方代表簽證后,工期可以順延。
①因遇人力不可抗拒的自然災害(臺風、火災、地震)等造成的停工。
②因設計圖紙修改，增加了工程量，而受影響時。
③因停水、停電等情況達六小時以上時。
④甲方因財力不足或不按合同規定預付工程備料款和工程進度款，而受影響時。
⑤甲方不能按合同規定在開工前五天，交出施工場地和接通施工水源、電源時。
第四條 工程質量標準和保修期
(一) 工程質量標準按國家現行施工規范驗收。
(二) 工程保修按建設有關規定執行，保修自竣工驗收簽字之日起計算。
(三) 屬乙方施工范圍的工程項目，因施工質量問題造成損壞的，乙方應給予免費修補。
第五條 材料設備供應
(一) 工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型號采購。
(二) 材料設備附有出廠合格證明，材料設備有異議進行檢驗。
第六條 付款方式
完工后一個月內一次性付清。
第七條 責任范圍
(一)甲方責任：
1、負責解決施工及生活用水、用電、道路暢通；
2、及時組織工程竣工驗收工作；
3、按本合同規定的期限辦理竣工驗收并支付乙方工程款。
(二)乙方責任：
1、按施工安全規范保證施工質量，精心施工、按時完工、交付使用，凡施工期發生的施工質量、安全事故由乙方負責。
① 承包人應加強對現場施工人員防火防盜安全教育，施工人員不得在施工現場違法亂紀，一旦發生問題，后果自負。
② 乙方現場施工人員應無條件服從遵守施工場內各項管理規定，無條件服從場地內保安的管理，妥善處理好相鄰單位的關系，否則一切后果自負。
③ 乙方施工期間損壞原有建筑物、消防設施應負責一切后果。
2、負責做好材料、設備的采購，保管工作：
3、負責及時清理建筑垃圾，工程施工結束后，負責清理完畢場內建筑垃圾。
第八條 其它事項
(一)合同簽訂后，甲方要求增加或變更工程項目，必須遵守下列原則：
1、經雙方充分協商，發出設計變更通知單
2、待乙方提交設計圖紙、報價或項目調整后，甲方須分別簽字蓋章認可；
3、增加或變更內容所需材料必須落實；
(二)乙方施工凡因乙方人員施工不當造成的損失乙方自負；
(三)甲方不具備施工條件造成停工或損失的由甲方承擔責任，并賠償乙方停工的誤工損失；
(四)合同未盡事項，經雙方研究另立補充件，與本合同同具法律效力。合同執行中若發生爭議，應通過友好協商解決。協商無效，可提交有關仲裁機構裁決。
(五)合同經雙方簽字蓋章生效,至工程竣工驗收和結清工程款后失效。
第九條 合同法律效力
本合同一式 叁份，均具有同等效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設工程施工合同8
甲方：____________________
乙方：____________________
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規的規定，為確保工程優質、按期完工，甲乙雙方本著誠實信用原則，經自愿、平等協商就工程施工事項達成一致，且乙方已充分注意、理解本合同各項格式條款的約定，并自愿履行由此產生的全部義務，特訂立本合同。
1、項目概況
1.1項目名稱：________________________
1.2項目地點：________________________
2、合同范圍
2.1主要合同內容
具體以施工圖(含業主同意變更的部分)為準。
2.2主要施工工序以及為完成本合同工程所做的其它一切準備工作。
2.3主要工程量：________
2.4合同工期
2.4.1開工日期____年____月____日，完工日期____年____月____日。節點控制工期見下表：
2.4.2工期延誤
如果關鍵線路的節點工期在發生以下情形之一而造成工期延誤，經甲方確認后，工期順延：
a、重大設計變更；
b、不可抗力；
c、由于業主原因要求停工；
d、甲方書面同意工期順延的其它情況。
2.4.3乙方應在發生工期延誤造成窩工事實后7日內就延誤內容和因此發生的費用向甲方書面報告，甲方就相關事項及時向業主提交報告。如乙方未提交或逾期提交的，則視為乙方放棄順延工期及賠償的權利。如乙方雖按約定提交上述書面報告，但遇業主不同意或不完全同意時，則乙方認可甲方因此采用的不同意或不完全同意的處理意見。
2.4.4因乙方原因導致工期延誤，工期不予順延，且由乙方承擔由此造成的一切經濟損失和趕工費用。
2.4.5業主及甲方需提前完成工期時，有關事宜由雙方協商解決另行約定。
3、承包方式
根據本合同的施工內容及主要施工工序，乙方同意按(單價或總價)方式進行承包。本合同(單價或總價)在合同執行期間，無論工程量是否變化合同價格均不做調整。
若在合同簽訂個日歷天之后，因國家頒布新的法律、法規等導致燃油費(柴油)等其它原材料價格的上漲，并且主合同有相關補償條款時，雙方才可以協商調整合同執行期間受影響項目的單價或總價；否則合同價格不做調整。由于非上述原因影響的燃油費(柴油)等其它原材料價格的上漲，合同單價或總價均不得調整。
4、合同價格
4.1合同總價
合同總價：________(人民幣)大寫元，小寫：________(含____%稅金)，固定總價/暫定總價。
4.2合同單價
合同單價見附件b《工程量計價清單》。合同單價包括完成施工項目所需人工費、材料費、機械費，包括施工所需各種材料運輸及配合人工費用；包括人員和機械的進出場費、安全文明施工費、綜合管理費、合理利潤、%稅金等所有可能發生一切費用；包括因氣候季節以及工序協調等因素導致的施工停滯窩工費等；乙方應充分考慮本工程施工的風險，風險費用已含在合同單價中，甲方不再承擔由于任何風險引起的費用。
4.3稅費的承擔
營業稅、城市維護建設稅及教育附加費等均由乙方承擔，稅金%；甲方負有代扣代繳的義務，并在乙方每月進度款結算中扣除。其他稅費已包含在合同價格中，由乙方自行繳納。
5、雙方權利與義務
5.1甲方權利與義務
5.1.1甲方負責工程施工期間工程總進度計劃安排、組織、協調工作及工程質量、進度、安全、環保、文明施工的管理、監督、檢查。
5.1.2甲方負責提供施工圖紙、有關施工文件，并提供施工場所。
5.1.3甲方負責組織相關施工圖紙的技術、質量、安全、環保等交底工作。
5.1.4甲方負責組織現場調度會，協調現場施工。
5.1.5雙方約定甲方的其他權力與義務：
5.2乙方權利與義務
5.2.1在本合同簽訂后日內，乙方應組織人員接受甲方的技術、質量、安全、環保等交底。
5.2.2乙方負責組織人員研究和熟悉施工圖紙、按照施工總布置要求、做好各項施工準備工作。
5.2.3乙方負責按規定每月日向甲方提交已完成月工程量統計報表。
5.2.4乙方必須按甲方要求的進度計劃組織施工，接受甲方對工程進度的檢查、監督和管理。工程實際進度不滿足計劃進度要求時，乙方應向甲方提交整改措施和方案，經甲方批準后執行；但并不免除因乙方原因造成的工期延誤和應由乙方承擔的一切損失責任。
5.2.5雙方約定乙方應做的其他工作：
6、施工輔助設施
6.1施工供水
6.2施工供電
6.3施工用風
6.4現場施工道路
6.5施工住房
6.6其它：
7、材料供應
7.1本合同工程施工所需的統供材料(，由甲方按約定消耗量向乙方有償提供，按月進行核銷，且超耗部分的材料按核銷日市場價(含采保費、運雜費；若采購時價格高于核銷日市場價，則按照采購時價格計算)加計%費用收取材料款。
7.2其他：
8、施工設備
8.1本合同工程施工時由乙方自備的設備，并按甲乙雙方約定按時進場。乙方施工設備進場后，應通知甲方現場書面認定并備案。乙方施工設備未經甲方批準不得擅自離開現場，否則應承擔相關違約責任。
8.2乙方設備停放與管理要服從甲方現場總體要求，不得隨意進出特定區域和亂停亂放。
8.3其它：____________________。
9、質量要求
9.1質量目標與要求
本工程質量標準按執行，工程質量全面達到設計要求和標準。其中：單元驗收合格率____%(優良率達%)以上，工程綜合驗收質量評定達標準。(依據主合同條款補充具體工序的標準、要求)
9.2質量檢查與驗收
9.2.1乙方應確保承包工程的質量達到約定標準，并就承包工程向甲方承擔主合同相應項目約定的甲方應承擔的義務。
9.2.2本合同工程所約定的工程范圍內施工測量由方負責(包括按規定填報資料)，費用由方承擔(視工程項目具體情況約定)。
9.2.3本合同工程所約定的工程范圍內施工檢驗、試驗由方負責，費用由方承擔。
9.2.4本合同提前解除的，不免除乙方應承擔的工程質量責任。
10、安全生產與文明施工
1.1乙方應嚴格遵守國家安全生產的法律法規、規程規范、標準，遵守甲方的安全規章制度和現場防護要求，確保施工安全。并簽訂《安全生產責任書》，見附件c，并應向甲方繳納安全保證金。乙方發生安全事故及重大環境事故，該保證金不退還。
1.2其它要求：____________________。
11、職業健康與環境保護
11.1職業健康
11.1.1乙方在簽訂本合同時須與甲方簽訂《職業健康安全責任書》，見附件d，作為本合同的組成部分。
11.1.2其他要求：
11.2環境保護
11.2.1在施工場地涉及危險區域或有害因素等環境問題需要安全防護、環境保護措施實施時，乙方應提出安全、環境防護措施方案，經甲方批準后實施，發生的相應費用由乙方承擔。
11.2.12其他要求：
11.3責任劃分
乙方如發生職業健康安全、環境污染等事故時，應立即通知甲方，同時接受甲方、當地政府有關部門的調查處理。乙方承擔由此發生的一切費用，包括承擔當地政府有關部門對此作出的責任追究及處罰。
12、技術條款
對于非臨時工程以甲方與業主主合同有關本合同項目的技術要求為準，對本合同同樣有效；對于臨時工程以甲方對本合同項目的技術要求為準。詳見附件e。
13、乙方人員工資保障措施
13.1乙方施工人員工資發放形式
13.2工資保證金
乙方同意：由甲方在每月結算中按當月工程款的%扣留其員工工資保證金，如合同執行中發生拖欠員工工資需由甲方代為支付時，甲方有權從工資保證金中代付；如乙方未拖欠員工工資，提取的保證金分別于每年7月和次年1月返還累計扣留額的%，剩余部分待工程完工驗收且無拖欠員工工資情況時全部返還(不計利息)。
14、資源配置
乙方投入的人員及機械設備必須滿足工程項目實施的要求，并為其承諾投入的人員、設備負責。當乙方資源配置影響承包項目實施時，甲方有權要求增加人員及設備等資源的配置，相關費用由乙方承擔。
14.1人力資源投入
14.2機械設備資源投入
15、施工協作
15.1乙方應配合甲方對其工作進行初步驗收，以及甲方按業主、監理要求的涉及乙方工作內容、施工場地的檢查、隱蔽工程驗收及工程竣工驗收；甲方或施工場地內第三方的工作必須乙方配合時，乙方應按甲方的指令予以配合。
15.2其他要求：
16、工程量確認
16.2.1甲方在計量或由監理工程師計量前應書面通知乙方，乙方為計量提供便利條件并派人參加。若乙方收到通知后不參加計量，則計量結果有效。
16.2.2乙方的結算工程量以甲方確定為準。乙方按照5.2.3條上報已完工程量報表，經甲方部門校核，經部門審核，經批準方作為結算依據。
17、違約責任
17.1甲方違約責任
17.1.1若由于甲方原因，未按照本合同約定的條件和期限付款，承擔延期付款部分的同期銀行存款利息。若由于業主原因造成甲方不能按期支付，甲方不承擔任何責任，乙方應予充分理解。
17.1.2由于甲方原因造成乙方損失的，甲方應承擔乙方直接經濟損失的賠償責任。
17.1.3雙方約定的甲方的其他違約責任。
17.2乙方違約責任
17.2.1乙方不能按合同工期竣工或工程質量達不到合同約定的質量標準或發生合同列舉的健康、環境、安全等事故或不按合同約定履行其他義務、責任的，每發生一起承擔違約金____元至____元。
17.2.2乙方不得轉包本合同范圍內工程或施工工序。否則，甲方有權解除合同，沒收乙方履約保證金，同時乙方還應承擔違約金____元及由此造成甲方的全部損失。
17.2.8雙方約定的乙方的其他違約責任：____________。
18、其他
本合同一式份，其中正本2份、副本份，正本甲乙雙方各1份，副本甲方份、乙方份。
本合同簽訂地為甲方法人住所地：____省____市____區(縣)
甲方：乙方：
(公章) (公章)
法人代表(委托代理人)： 法人代表(委托代理人)：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳號： 帳號：
日期：日期：
建設工程施工合同9
發包人(全稱)： ________________(以下簡稱甲方)
承包人(全稱)：________________(以下簡稱乙方)
甲乙雙方經友好協商，甲方委托乙方進行____開元小區項目室外市政管網工程施工，根據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》及有關規定，并結合本工程具體，經甲乙雙方洽商達成如下協議，雙方共同遵守。
一、工程概況
1、工程名稱：____開元小區項目室外市政管網工程
2、工程地點：____市新城區
3、工程范圍：設計圖紙范圍內的全部工作內容(若圖紙變更必須經經甲方確認)。
4、本工程承包方式為包工包料、包質量、包安全，包驗收以及所有相關主管部門報批手續。
5、工程施工主要內容：鋼筋砼檢查井3座、直埋管道段土方工程、管道安裝等設計圖紙內的所有內容。
二、工期
1、工程工期：乙方完成報批手續后進場施工，于20____年9月10日前開工，工期65天(因甲方原因導致無法正常施工或驗收，工期相應順延)。
2、乙方完工后通知甲方驗收，甲方接到乙方通知后，5天內組織相關部門進行驗收，并提供書面的驗收報告。
三、工程質量
1、乙方應嚴格遵守國家及地方的有關標準及規范，按照施工圖紙設計要求精心組織施工，工程質量應達國家或專業質量檢驗評定標準規定。
2、本工程質量達到合格。
四、合同價款及支付方式
1、本工程合同包干總造價為人民幣____________元整(小寫：________元)。總價款含材料費、輔材費、運輸費、安裝費、機械費、管理費、稅金等一切工程施工、驗收等過程所發生的費用。無論如何，乙方均不(包括數量以及漏項)向甲方提出，24小時內向甲方代表通報受害情況，甲、乙雙方應及時協商解決。
2、本合同履行過程中根據合同發生的會議紀要、簽證、各種通知文件、委托、證書以及補充合同等書面形式資料均應作為合同條款補充內容以組成部份，與合同條款具有同等法律效力。本合同書經雙方代表簽字并加蓋公章后生效。保修期滿后并結清尾款后失效。
3、本合同自甲乙雙方簽字蓋章后生效。本合同一式肆份，甲、乙雙方各執貳份，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：(公章)
____年____月____日
建設工程施工合同10
甲方：____________
乙方：____________
甲乙雙方為攜手合作，促進發展，滿足利益，明確責任，依據中華人民共和國有關法律之相關規定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：
第一條：工程名稱_______（指分包部分之間工程名稱）
第二條：工程地點_______。
第三條：工程范圍_______。
第四條：質量標準_______可依照工程施工詳圖、施工說明書及《安裝工程施工驗收技術規范》列出）。
第五條：承包人_______（如按預算實行包工包料，屬于總承包人及發包人負責供應之材料，分包人應將材料品種、規格、數量、交貨時間、技術要求等用附表詳細注明）。
第六條：工程總價
本工程包價計人民幣_______元整。
第七條：工程包價
本工程包價計人民幣_______元整（本工程全部總造價減去發包人及總承包人供應材料總值）。
第八條：付款辦法：_______。
第九條：工程期限
按本合同第三條的工程范圍自_______年_______月_______日開工至_______年_______月_______日止全部完工。
第十條：本工程范圍內的_______工程，自_______年_______月_______日開工于_______年_______月_______日完成交工。_______第十一條：雙方聯系制度及協作辦法_______。
第十一條：本合同正式兩份，雙方各執一份，副本_______份，總承包人收執_______份（其中送撥款銀行及發包人各一份）分包方收執_______份。
甲方：____________
乙方：____________
_____年____月____日
建設工程施工合同11
甲方：____________
乙方：____________
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑工程承包合同條例》的有關精神，經甲乙雙方協商，甲方同意將______工程承包給乙方，為明確雙方權力與義務，特簽訂如下協議條款，供雙方共同遵守。
一、工程名稱：__________。
二、承包方式____________。
三、工程承包內容_________。
四、合同價款_________。
五、付款方式_________。
六、總工期要求______個工作日。
七、甲方責任
1、甲方在通知乙方進場時，施工場地應具備三通一平等開工條件。
2、甲方應按合同付款方式及時支付乙方工程款，若甲方不按合同約定支付工程款，導致施工無法進行，乙方可停止施工，由甲方承擔已完工程損失和乙方所有經濟損失。
八、乙方責任
1、乙方應按照合同約定工期內施工完畢，并符合驗收要求。
2、因乙方原因造成工程質量問題和工期延誤，由乙方承擔責任：質量問題由乙方維修解決至合格，延誤期每日罰款___元。
九、工程質量、安全及保修
1、乙方應按照圖紙精心施工，工程質量符合驗收標準。
2、凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方負責。甲方不承擔任何責任。
3、工程竣工驗收后，乙方對施工的`工程質量負責保修一年。
十、爭議及解決辦法
未盡事宜，甲乙雙方協商解決。和解、調解不成的，按以下方式解決爭議：
第一種解決方式：雙方達成仲裁協議，向約定的仲裁委員會申請仲裁；
第二種解決方式：向有管轄權的人民法院起訴。
十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方兩份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方：____________
乙方：____________
_____年____月____日
建設工程施工合同12
發包方：_________（以下簡稱甲方）
承包方：_________（以下簡稱乙方）
依據《中華人民共和國經濟合同法》《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規定，經甲乙雙方協商一致，甲方愿把_________工程承包給乙方施工，為明確雙方責任，確保工程順利完成，特訂立如下合同條款，以致共同遵守：
（一）工程項目
1、工程名稱：________________。
2、工程地址：________________。
3、工程范圍：________________。
4、承包造價：_________元（大寫：_________）
（二）工程期限
根據本工程，經甲乙雙方協商一致，總工期_________天。（雨天及人力不可抗拒特殊情況需經甲方代表簽證后，工期相應順延）開工日期為______年__月__日至______年__月__日，總工期_________天。
（三）本工程竣工質量為一次性合格工程
乙方必須嚴格按照國家頒發的建筑工程規范、規程施工和標準進行施工。
（四）工程價款支付及結算
本工程按進度付款，具體金額由雙方協商為準。
（五）其它約定
1、甲方承擔的安全責任、權利
（1）甲方負責制訂施工現場的安全生產規章制度和操作規程；
（2）甲方有權要求乙方必須嚴格遵守安全生產法律、法規、標準、安全生產規章制度和操作規程，熟練掌握事故防范措施和事故應急處理預案；
（3）甲方管理人員有權制止乙方人員違章作業，并按規定給予處罰；
（4）甲方有權對安全意識差、不聽安全生產指揮的乙方人員責令退場。
2、乙方的責任、權利
（1）乙方施工時是安全生產的直接責任人，必須嚴格執行甲方的有關安全生產的規定、制度；
（2）乙方負責為所有乙方安裝施工人員辦理醫療及工傷社會保險，并根據需要為從事高度危險工作的人員購買適當的人身意外傷害保險，在施工過程中如發生的違章作業而造成的人身傷亡事故，由乙方承擔全部負責；
（3）乙方應對現場安裝施工的行為完全負責，乙方安裝施工人員不得違章作業，不得冒險作業，不能疲勞作業，并按規定做好防護工作；
（4）乙方在施工現場人員必須有配備齊全的安全防護用品，不能滿足安全施工需要時，人員不得進入施工現場。
（六）其它未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
二、建筑工程施工合同簽訂的主體資格
簽約過程中，大家注意的重點是合同的內容，對施工企業而言，建設單位就是上帝，而忽視了對合同主體資格的審查。有時為了促成合作或礙于情面，往往是“走過場”，這樣的做法容易導致主體缺陷而使合同歸于無效或難以履行，達不到預期目的。
因此應該重視合同主體資格的審查，首先，要審查對方的營業執照及年檢情況，了解其主體的合法性，如是否合法注冊，是否存在未年檢而被吊銷執照，是否具有資金能力，注冊資金的到位情況。在主體資格方面應當著重查看一下對方的營業執照和企業參加年檢的證明資料。
三、建設施工合同簽訂注意事項
首先，要審查合同內容是否合法，有無違反法律法規的強制規定，是否存在危害社會公共利益或以欺詐、脅迫手段訂立合同損害國家利益，是否存在重大誤解和顯失公平等情況。
其次，要審查合同主要條款是否完備、明確，具有可執行性。各評審部門要根據自己的職責和掌握的公司資源情況對合同各條款進行甄別，確認是否齊備，表述是否清楚可行，公司現有資質能否滿足，并列明應注意事項。施工合同內容應特別注意以下內容：
１、施工范圍界定與投標報價或合同價款是否一致及有無動態約定；
２、雙方權利義務約定是否明確，用戶應該提供的設計文件、原始資料等接點規定是否清楚，能否影響工期；
３、對用戶提出的技術標準及質量、安全等目標要求，能否滿足及注意事項；
４、價款、支付條件及方式、結算方式、公司能否滿足及接受；
５、索賠程序是否明確可行；
６、合同是否采用格式合同及專用條款、補充條款，表述是否準確，不存歧義，合同的用詞用語不需要華麗、完美，但是一定要明確，簡單明了，避免毫無意義的空話，同時合同條款之間不能出現矛盾。合同條款的明確性是指用詞用語要到達當事人無需再進一步協商的程度；
７、糾紛解決方式約定是否合法有效，是否存在風險；
８、識別出新的、不熟悉的、公司缺乏經驗的材料、設備、施工工藝、驗收標準及超出常規的特殊要求，并進行交底和指導履行；
９、違約責任約定是否對等，如果有嚴厲的違約責任應明確提出注意事項等等，合同條款的對等性是公平原則的重要內容，不要簽義務多、責任重、權利少這類一邊倒的.合同，例如合同只規定我方違約要如何處理而無對方違約如何處理的內容。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
______年__月__日 ______年__月__日
建設工程施工合同13
委托方：____________________（以下簡稱甲方）
承攬方：____________________（以下簡稱乙方）
經友好協商，本著相互尊重原則，甲方委托乙方進行建筑施工，為明確雙方責任，確保完成任務，共同信守合約，經雙方協商一致，特簽定如下協議，以供雙方共同遵守執行。
一、主要要求：
（一）工程項目名稱：_________________
（二）承攬施工內容： _________________
（三）施工地點：__________________________
（四）樓層高度：一層_______米，二層_______米，三層_______米，四層_______米，五層_______米
（五）預算總造價：_______________
（六）技術資料及圖紙提供方法：_________________
二、施工時間：
本合同內容從____年____月____日起執行，到樓層蓋頂施工完成后結束。
三、付款方式
________________
四、施工、拆除與設計變更：
1、乙方根據甲方提供的圖紙和要求組織施工。
2、施工過程中甲方應積極配合乙方現場的協調工作。
3、施工過程中，如因甲方的原因造成的停工，停工期間甲方應承擔乙方施工人員的生活費和誤工費。
4、施工圖紙發生技術變更應及時將變更后的圖紙交付乙方，如因變更圖紙交付滯后產生的返工、料損等費用，應由甲方承擔。
五、工程交驗與保修：
1、乙方在工程結束后通知甲方兩天內驗收。如逾期不驗收，甲方使用的，則乙方做驗收合格通過。
2、驗收時，如發現甲方責任而造成的質量問題，提出返工或補修意見時，乙方應收取相應人工費、材料費等實際發生的費用。如乙方造成質量問題，則由乙方免費處理。
六、工程負責人：
甲方委派 為駐現場負責人，并與乙方委派 的為現場負責人，共同履行本合同的各項規定。
七、特別說明：
該項目現場如需要用電源應安排在安全距離范圍內，并做好絕緣處理。現場安裝定位及其他涉及安裝需要協調之事由甲方解決。
八、其他條款：
1、委托方在審定承辦涉及內容時，請仔細審核項目中的每一細節內容，審定后簽字或認可說明，經確認后發生差錯，由委托方承擔所有責任及全部內容。
2、合同簽定后，如有單方面違約，全部責任將由違約方承擔。任何一方如需要變更本合同或其他特殊要求，應雙方共同協商一致后。另行簽約補充合同。
九、爭議解決：
本合同執行中，如發生爭議，雙方應盡力協商解決，如協商不成，任何一方都可向有管轄權的仲裁機構，進行仲裁或向法院提起申訴。
1、合同附件及補充合同與本合同具有法律同等效力。
2、本合同一式肆份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設工程施工合同14
發包方（甲方）：__________________
承包方（乙方）：__________________
甲、乙雙方本著平等、互利和協商一致的原則，就____工程施工的勞務人工費事宜，達成本合同條款如下，雙方共同遵照執行。
第一條工程概況
（一）工程名稱：____________________________
（二）工程地點：____________________________
（三）施工面積：____________________________
第二條承包范圍
人工挖運土石方、回填土；現澆砼工程（綜合）、支模（含腳手架）、鋼筋制作、安裝；預制構件制作、安裝；砌磚；鋪貼花崗石、廣場磚、柱面、柱頭、瓜米石地面及抹灰；安砌青石路沿及草坪路沿；二布六油防水層；腳手架搭拆；梯踏步貼面砌、缸磚粘貼；建筑拆除（含除渣）、搭建臨設；零星估工等（除水電安裝及綠化工程外的所有工程）。
第三條承包金額
詳見本合同附件所包含的單價及名分項包干價。
承包金額的構成=單價×實收方量+上、下浮比例金額。
本工程勞務人工費除綠化工程外，所有工程價格均已包括，不再另立項目，若有，現場根據實際情況確定。
本工程進場前乙方向甲方繳納五佰元保證金，工程順利進場15日后甲方退還保證金。主要分項工程單價附在本合同后面，作為合同附件。本單價已包含了管理費、工具費、交通費、保險費等一系列費用。
第四條工期
（一）開工日期：____________________________
（二）竣工日期：____________________________
第五條施工技術要求
（一）每一項工程開工前由甲方施工技術人員向乙方交底，并以書面形式由乙方代表簽字。
（二）乙方代表必須指揮工人按技術交底和施工規范施工。先作樣板，達標后再施工。
（三）第一道工序必須按交底、施工、檢查、驗收幾個步驟進行，本工序完成驗收合格后，方可進行下一工序工作。
第六條雙方責任及工作
（一）甲方工作
1、提供食宿條件：
2、為乙方施工協調有關工作關系：
3、派施工管理班子駐現場，對工程進度，工程質量及施工步驟進行安排，指導乙方施工，并對質量安全工作進行監督檢查。
（二）乙方工作
1、嚴格執行合同中對工程工期、質量、安全的要求，調配甲方要求的相應工種及工人數量，服從施工人員的安排，按規范進行施工。
2、加強對工人的`管理，教育工人遵紀守法，辦理流動人員務工的暫住證等相關手續。加強安全、防火、防盜意識。
3、組織工人文明施工、鋼筋工、電焊工等重要工種必須持證上崗，加強施工現場管理，做到工完場清。文明施工，周轉材料包干使用。
①、扣件按____%。
②、u形扣按____%。
③、鋼管、鋼模按____%包干，全獎全賠。
第七條工程驗收
（一）工程質量，以國家工程質量檢驗評定標準的優良等級進行要求以分項工程優良確保分部工程優良，分部工程確保單位工程優良。
（二）以甲方施工人員及監理工程師簽證為驗收依據。
（三）因乙方造成的質量問題返工，由乙方負責全部責任并承擔其材料及人工費損失。
（四）因甲方指揮錯誤造成的返工，由甲方按乙方已作部分的實際記工，以每人____元一天支付給乙方。
第八條人工費支付
（一）工程開工后，由甲方向乙方預支工人生活費，每人每月共借支代金卷____元，現金____元，每____天借支一次，總額控制。
（二）每____天根據形象進度計算工作量，若達到預計工期則支付總工作量的70%人工費用，完成工作量超出計劃量，則支付____%，達不到則支付____%、付款時必須扣除預支金額。如甲方不按時支付工資，乙方有權向甲方提出發放工資的要求或罷工。
（三）工程竣工、驗收合格、再計算總工作量，扣除總借支（預支代繳保險費），交還借出的全部工具、設備、周轉材料、剩余材料、生活用品等，扣除損毀、短缺部份賠償后____日內付足總額的____%，余款一個月后付清。
（四）本工程若經有權單位評定質量標準為優良工程，甲方按附件單價上浮____%結算；將乙方在施工期間的工具費報銷作為獎勵；若不能達到優良，甲方則按附件單價下浮____%與乙方作結算。
第九條安全責任
乙方必須嚴格遵守甲方的規章制度和安全操作規程進行施工作業，因乙方違規操作造成的安全事故，由乙方全權負責，所發生的一切費用與甲方無關，工程施工期間乙方必須購買全部工人的人身意外傷害保險，保險金由乙方自理，乙方提交工人名單，甲方為乙方代辦保險手續。
第十條其他
若乙方在施工過程中其工藝水平、工期達不到甲方要求，甲方則有權要求乙方無條件退場并不予進行結算，甲方所受的工期、信譽損失也不向乙方索賠。
本合同一式二份，甲乙雙方各捃一份，具同等法律效力，雙方簽字（蓋章）后生效，工程竣工驗收合格，結清尾款后自然失效。
甲方（簽章）____________乙方（簽章）___________
________年______月_____日________年______月_____日
建設工程施工合同15
發包方（甲方）：__________________
承包方（乙方）：__________________
茲有乙方現承包甲方發包的裝修工程，根據有關法律、法規的規定，結合本工程的具體情況，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上協商一致，達成如下條款，并共同遵守執行。
一、工程概況：
1、工程名稱：________________
2、工程地點：________________
3、承包內容：________________
4、承包范圍：________________
5、承包方式：________________
6、質量要求：________________
7、工期要求：________年____月____日至____年____月____日。
二、甲方工作：
1、甲方指派為駐工地代表，負責履行本合同的相關事宜，全面、全權負責現場的管理工作，對乙方的工程質量、進度、用料、安全文明等工作進行監督、檢查。
2、負責向乙方提供臨時水電。
三、乙方工作：
1、乙方為駐工地代表，常駐現場，負責履行合同范圍內的應盡職責，按照甲方要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，服從甲方工地代表的監督和管理。
2、做好承包范圍內各相關工種間的交叉配合工作，竣工驗收交鑰匙前的成品保護工作由乙方負責。
3、未經甲方同意，不得擅自拆改原建筑結構或設備管線。
四、關于質量的約定：
1、乙方須嚴格按照甲方要求和施工圖紙、作法說明及設計變更等進行施工，工程質量達到施工合同要求，相關質量驗收規范作為本工程的質量評定驗收標準。
2、如因乙方責任原因造成質量不合格或不能通過驗收，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
3、如因甲供材料質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
4、本工程質保期為壹年，質量保修期自竣工驗收之日起計。保修期內如發生質量問題，乙方須無償履行保修責任。
五、關于工期的約定：
1、如因甲方不能按約給付乙方工程進度款而影響工期，工期順延。yjbys
2、如因乙方責任造成中途無故停工、窩工而影響工期，工期不順延。
3、因業主等不可抗力的因素而影響工期，工期順延。
六、關于價款和結算的約定：
1、雙方商定本工程合同承包價格________元（人民幣）
2、本承包價格包含人工費、機械費、進退場、垃圾清運、材料上運費等。
3、付款方式：
a、開工后____日內，甲方付款____元作為乙方的.前期進場費。
b、水電工程隱蔽驗收后，甲方付款____元。
c、瓦工及木基層、木飾面驗收后、漆工進場時，甲方付款____元。
d、竣工驗收合格后，甲方付款____元。
e、余款____元待壹年保修期滿后結清。
七、關于材料的約定：
1、甲方負責同業主聯系及時提供乙方所需材料，并按時到場。經乙方驗收入庫后，由乙方負責保管。如因乙方保管不善而造成損壞，由乙方照價賠償。
2、乙方須在預算定額范圍內使用材料（包括臨時電），材料損耗按定額計，超支的不合理材耗由乙方自行承擔，并在承包價格中相應扣減。
3、所有進場的業主供材，乙方不得擅自挪用。
八、關于安全生產的約定：
1、甲乙雙方另行簽訂安全協議，作為本合同的附件，與本合同具有同等的法律效力。
2、乙方須嚴格遵守甲方和物管部門的規章制度，以及對文明現場和安全生產的要求。
3、乙方須嚴格遵守安全協議中的條款，嚴禁在施工現場發生違法亂紀等行為。
九、關于違約責任的約定：
1、乙方須自行完成本施工任務，嚴禁乙方將本項目再次進行分包或轉包。
2、因乙方責任原因而延誤工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方賠付違約金________元。
3、乙方必須給進場施工的工作人員購買人身保險，在施工中發生安全生產事故造成人身傷害或財產損失，由乙方承擔經濟賠償責任。
4、如乙方違約給甲方造成經濟損失，由乙方負責經濟賠償，且甲方有權單方終止本合同。本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效，履行完畢后即終止。其中未盡事宜，雙方友好協商解決。
甲方（簽章）____________乙方（簽章）___________
________年______月_____日________年______月_____日
建設工程施工合同16
甲方：__________________
乙方：__________________
依照《中華人民共和國合同法》及國家相關法律、法規和公司文件相關規定，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，甲、乙雙方就_______（工程）勞力施工承包事宜協商達成一致。訂立本合同。
第一條 工程概況
工程名稱：______________
工程地點：______________
第二條 工程承包范圍
___________________________________
第三條 工程工期
1．計劃開工日期：_______年_______月_______日，計劃完工日期：_______年_______月_______日，總日歷天數_______天；
2．主要節點工期：___________________________________
3．乙方應無條件執行甲方的進度計劃安排（包括新調整的進度計劃）。
第四條 工程質量標準
所承包工程范圍內的工程質量必須達到_____________________
第五條 組成合同文件及解釋順序
組成本合同的文件及優先解釋順序如下：
1．本合同；
2．本合同附件；
3．招投標文件；
4．本工程施工圖紙及國家現行或行業標準規范；
注：上述文件應互為補充，在合同中出現含糊不清或不相一致時，按上述順序解釋，不能清楚解釋時，在不影響工程正常施工進度的情況下由雙方協商解決。
第六條 標準規范
本合同適用標準規范：____________________________
第七條 甲方責任和義務
1．負責統一制定各項管理目標，組織編制施工計劃、物資需用量計劃表，實施對工程質量、工期、安全生產、文明施工、計量檢測、實驗化驗的控制、監督、檢查和驗收。
2．負責與業主、監理、設計及有關部門工作聯系，協調現場工作關系。
3．根據工程情況要求乙方增減施工人數，滿足施工生產需要。對施工質量底劣、技術差、不服從指揮、有違法亂紀行為的人員予以清退。
4．及時提供由甲方供應的施工機械設備、周轉材料。
5．按本合同約定，向乙方支付勞動報酬。
6．統籌安排、協調解決乙方施工人員生活臨時設施、用水、用______________其費用：
7．協助乙方辦理現場施工人員出入證件，其費用由乙方自理。
第八條 乙方責任和義務
1．遵守國家政策和法律法規；遵守業主和甲方企業的相關規章制度，做好安全、文明施工、環境和職業健康安全、勞動保護等工作。
2．嚴格按照設計圖紙、施工驗收規范、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工，確保工程質量達到約定的標準，對本合同勞務承包范圍內的工程質量向甲方負責；根據業主或甲方的計劃要求（包括調整后的計劃），合理組織，科學安排作業計劃，投入足夠的人力、物力、保證工期；承擔由于自身責任造成的質量返修、工期拖延損失及各種罰款。
3．應按招標文件要求和承諾的管理人員、安全員（持證）保質保量到位。技術工人必須按國家規定持上崗，技工必須有職業技能操作證，持證率達到100%。特殊工種必須有特種作業操作證，持證率達到100%
4．服從甲方和業主的監督、檢查、管理；接受甲方和業主有關人員對質量、進度、技術、安全生產、文明施工、環境保護等方面的管理：接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況；
5．做好施工場地周圍建筑物、構筑物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責任發生損壞，應自行承擔由此引起的一切經濟損失及各種罰款：
6．按甲方統一規劃堆放材料、機具；妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉材料及其他設施：
7．按國家政策規定與每個務工人員簽訂《勞動合同》并按合同所約定的條款支付務工人員工資（務工人員工資每月造冊備案），承擔因此項工作不到位而引起的糾紛或當地相關行政部門的處罰及責任后果；
8．為其施工人配備必要的勞動保護和安全防護用品（如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關的防護用品）；
9．進場施工人員要求具備思想素質好、身體健康、技術熟練等條件；禁止18歲以下的未成年人和55歲以上的老人及體弱病殘人員；禁止使用不法人員，乙方應承擔因使用以上不合格人員而引起的責任和后果。
10．甲方在資金暫時不到位，業主未能按時拔付工程款的情況下，乙方不得因此而影響正常施工，不得聚眾鬧事，做到對甲方的諒解。
第九條 環境保護、安全生產和文明施工
1．甲方應集中組織對乙方進場施工人員進行安全生產、文明施工、環境保護以及公司相關制度等方面的教育；依據國家法律法規及公司相關規章制度、監督、監控乙方的相關工作實施情況，使其體系有效運行。
2．乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全施工標準進行施工；加強對現場操作工人的安全教育；認真落實安全措施，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，確保安全生產；隨時接受安全檢查人員依法實施的監督檢查。由于自身安全措施不力及違章操作造成事故，承擔一切責任后果和經濟費用。
發生安全事故，乙方應按有關規定立即上報甲方有關部門，同時按國家有關法律規定對事故進行處理。
3．乙方就嚴格執行建設主管部門及環保、消防、環衛等到有關部門對施工現場的管理規定，做到文明施工；保證施工現場整潔有序，符合文明施工的有關規定和要求，維護甲方良好的企業形象，并承擔因違反有關規定造成的損失和罰款。
加強現場管理，采取一切適當的措施，保護現場內外環境，限制由施工作業引起的噪音或其它污染；避免對公眾和第三方財產造成損害和妨礙。
第十條 材料、設備供應與管理
1．甲方提供給乙方使用的周轉材料實行調拔制，根據工程計劃需要向乙方提供。
2．乙方就妥善保管、合理使用甲方供應的材料、設備（包括領用、保管、裝卸、退庫、辦理相關手續、按甲方指定的場內地點歸類堆放）；因保管和使用不善發生丟失、損壞，乙方應按領用時的價格賠償。
3．材料按預算分折量對乙方實行限額領料，乙方應合理用料、注重節約。如材料使用超出預算用量，則超出部分的費用由乙方承擔；材料節約部分，由甲乙雙方按_______比例分成。
第十一條 承包方式、價格及包含的內容
1．承包方式及單價
2．承包價格所包含的內容：
承包價格包括施工期間乙方的各類風險及施工人員工資和調遣費：小型機具費用；各類材料的場內二次倒運；自然氣候影響停水、停電、待料等不可預見工日費用；包括周轉材料的領用、裝卸、看護、保管、退庫；勞動保護用品費用（安全帽、安全帶、手套等）；安全防護設施的搭拆（安全網、防護欄桿、防護棚等）；文明施工費用（包括上級部門對現場的各類檢查所發生的臨時用工）；承包工程范圍內的配合測量放線、材料試驗、電工、機械設備維修和安裝拆卸配合用工；預防一般性自然災害所采取的措施用工費用；
3．本合同單價為一次包死價格，在合同實施期間不因其它因素變化而調整變動。
第十二條 結算辦法及付款方式
1．每月25日由甲方按乙方實際完成工程量（或按工程進度節點）結算勞務承包費，5日按合同價款結算完畢，交甲方財務部門作為支付勞務承包費用的依據。
2．甲方不預付乙方生活費用，勞務承包費用按月支付（或按工程進度節點），付款時間為業主付款后，支付上月結算款的_______%。所承包工程完工后付結算款的_______%，余款_______%待所承包承包工程完工驗收達到合同要求后付清。（結算款支付額以扣除勞務管理費后的數額為基數）
3．在每月的承包費結算中，應扣除乙方向甲方勞務公司應繳納_______%的勞務管理費。
第十三條 施工驗收
1．乙方應按本合同約定的質量標準組織施工，確保施工質量。施工完畢，乙方應及時向甲方提交自檢報告，通知驗收；甲方應當及時對乙方施工成果組織有關部門進行初步驗收，驗收合格后再進入下道工序施工作業；驗收結果表明乙方施工質量不合格時，乙方應負責無償修復，不延長工期，并承擔由此導致的甲方的相關損失。
竣工驗收時，業主、監理等相關方提出的工程質量缺陷，乙方應無償維修，并承擔由此導致甲方相關損失，不因先期已經甲方驗收而減輕乙方責任。
2．乙方應配合甲方對其工作進行的初步驗收及工程竣工驗收；甲方或施工場地內第三方的工作必須乙方配合時，乙方應按甲方的指令予以配合。（配合第三方工作的費用另外協商）
第十四條 工程保修
1．保修范圍、期限：______________
2．保修期間，乙方應在接到維修通知后按甲方要求內容和時間派人維修，若乙方未按甲方要求執行，甲方可委托其它單位或人員修理，其費用由乙方承擔。
第十五條 保險
1．乙方負責人必須為從事危險作業的人員辦理意外傷害保險，并為施工場地內自有人員生命財產和施工機械設備辦理保險，支付保險費用。
2．保險事故發生時，甲、乙雙方有責任采取必要的措施減少損失。
第十六條 爭議
1．甲、乙雙方在履行合同時發生爭議，可以自行協商解決；否則，雙方應在合同簽訂所在地勞動仲裁部門或人民法院解決。
2．發生爭議后，除非出現下列情況，雙方都應繼續履行合同，保持工作連續，保護好已完工作成果；
2．1 單方違約導致合同確已無法履行，雙方協議終止合同；
2．2 調解要求停止合同工作，且為雙方接受；
2．3 仲裁機構要求停止合同工作；
2．4 法院要求停止合同工作。
第十七條 合同履約保證金
1．乙方向甲方繳納合同履約保證金_______元。
2．合同履約保證金所含內容應包括本合同內所定的各項批標及投標文件內的承諾條件，如：工期、質量、安全、環境保護、文明施工、施工高峰期所到位人員數，農忙季節的人員數量，支付農民工資，遵紀守法等。若達不到以上內容所規定的要求，則從履約保證金中扣除一定的金額；若發生嚴重違約或給甲方造成無法挽回損失的，沒收全部保證金，并賠償由此給甲方造成果。
3．本工程完工后，乙方按雙方所簽訂合同的內容完成，經有關部門驗收符合本合同規定的要求，則甲方在一月內返還乙方的履約保證金（不計利息）。
第十八條 不可抗力
1．不可抗力的標準執行甲方與業主簽訂的合同，當甲方與業主簽訂的合同沒有相應標準時，執行國家或地方政府規定。
2．不可抗力事件發生后，乙方應立即通知甲方項目經理，并在力所能及的條件下迅速采取措施，盡力減少損失，甲方應協助乙方采取措施。
3．因不可抗力事件延誤的工作時間相就順延。
4．因合同一方遲延履行合同后發生不可抗力的，不能免除遲延履行方的相應責任。
第十九條 合同解除
1．如因不可抗力致使本合同無法履行、或因一方違約或因業主方原因造成工程停建或緩建，致使合同無法履行的，可以解除合同。
2．因不可抗力或業主原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、設備的保護和移交工作，按要求撤出施工場地；甲方按合同約定支付已完工作勞務報酬。
第二十條 合同終止
雙方履行合同全部義務；勞務報酬價款支付完畢；乙方向甲方交付本合同承包工程作業成果，并經竣工驗收合格后；保修期滿未發生質量問題，本合同即告終止。
第二十一條 合同份數
本合同一式_______份， 甲方_______份；乙方_______份。
第二十二條 補充條款
__________________________________________
第二十三條 合同生效
本合同雙方約定_______后生效。
合同簽訂時間：______________
合同簽訂地點：______________
甲方（蓋章）：______________
乙方（蓋章）：______________
建設工程施工合同17
發包方（甲方）：__________________
承包方（乙方）：__________________
根據《中華人民共和國勞動合同法》、《中華人民共和國民法通則》，結合本工程的具體情況，本著自愿、公平、互利、誠信遵守合同的原則，甲方愿意將座落在松木塘廣幢辦公樓工程承包給乙方。經雙方共同協商，特簽訂本合同，并達成以下一致條款：
一、承包方式
甲方以包工包設備及周轉材料形式包給乙方。
二、承包單價
按實際建筑面積計算每平米不論工料上漲下跌均以此價為準。
三、承包內容
本工程具體內容______________________________
1、基礎土方開挖回填，鑿樁頭、施工圖所有的土建工程及內粉外貼、柱墻植筋、焊接、排水溝、散水、室內地面、養護、化糞池、外排水溝及零散用工所有工費。
2、工程所需大型機械設備（包檢測費用）、工具、用具、水管等。
3、工程所需架樹、架板、模板、方料、頂樹、安全網、鐵絲、馬釘、釘子、扎絲、切割片、工地用電的電線、電纜、食堂炊事用具、職工住宿用具、炊事員工資等藍圖內所有工程內容所需費用均由乙方負責。
4、按圖施工，搭設周圍的防護、攪拌機安全棚、人行安全通道及樓梯間安全防護。電梯井內每二層做硬防護，按安全施工規范搭設該工程洞口周邊的一切安全防護設施，木工制模、鋼筋加工工棚。
四、付款方式：
完成主體一層付總價的____%，以后每完成一層按總價的____%付，主體完成付總價的____%。內外裝飾工程，內外墻粉刷工程完成按總價的____%各層均付，工程完成付到總價的____%，竣工驗收合格預留質量保證金____%，其余結算一個月付清余款，質保金時間為一年。
五、工期要求及質量要求
本工程自簽訂合同之日起天必須全部竣工驗收，時間為——天，不得拖延，乙方自開工之日起，必須精心組織，服從甲方施工人員及管理人員管理，乙方必須按圖施工，如出現質量問題造成的一切返工工資及材料由乙方負責，在施工過程中，不得浪費甲方任何材料，浪費材料照價賠償。各班組負責人必須駐守工地，有事必須請假，如未請假或請假未獲批準而不在工地，則每次罰款200元/天。
六、工程管理及安全：
l、目標：杜絕工傷事故發生。
2、具體要求及措施：
①、嚴格按照安全規范要求施工，定時組織班組人員學習安全規范及安全常識，增強班組人員安全生產意識。
②、不得亂動機電、臨時用電線路及腳手架，凡拆動腳手架未與項目部聯系，違者罰款________元。
③、安全“三寶”根據實際情況使用，安全帽必須戴好（施工現場不戴安全帽者每人每次罰款____元，班長不戴安全帽罰____元/次）。
④、嚴禁乘坐提升機，每發現一次罰款班長____元。
⑤、嚴禁酒后上班，違者每人每次罰款____元，并當時退場休息離開施工現場；嚴禁穿拖鞋、硬底鞋、打赤腳上班作業，違者每人每次罰款____元。
⑥、嚴禁在架子上堆放材料，如發現上述情況，經甲方指出后仍不及時整改，罰款________元/次。
⑦、如因乙方不按安全操作規程施工而造成安全事故，在____元內的經濟損失由乙方負責，超過________元的經濟損失由甲乙雙方再協商處理。
如乙方中途停工，停工超過____日之內，甲方有權另請施工隊進場，造成損失由乙方全部承擔并負責全額賠償。
七、違約責任
1、甲方原因造成停工，甲方承擔乙方實際損失。
2、本合同一經雙方簽字，即代表合同生效。雙方需自覺遵守，不得違約。若甲方違約，賠償乙方在施工期間的一切經濟損失，若乙方違約，甲方有權終止合同，所造成的損失由乙方自負。
3、其它未盡事宜，雙方協商解決。
本合同自雙方簽字生效，具有法律效力，一式兩份，雙方各執一份，完工結算后自動失效。
甲方（簽章）____________乙方（簽章）___________
________年______月_____日________年______月_____日
建設工程施工合同18
發包方（甲方）：__________________
承包方（乙方）：__________________
因甲方承包________________工程建設項目，為加快公租房建設及確保該工程進度，依照合同法、建筑法及相關法律規定，在雙方自愿平等協商的基礎上，甲方同意將________________施工以包工形式承包給乙方，為明確責、權、利特定如下協議：
一、工程概況
1、工程名稱：________________________
2、工程地點：________________________
3、工程規模：________________________
二、承包范圍
1、正負零以上：泥工上主體；內外粉刷；鋼筋綁扎和預制。
2、泥工包括自帶斗車、自用工具，鋼筋工自帶機械、扎絲、切割片自用工具等。其中不包括防水保溫，內外瓷板、地面掃平、頂棚掃平，鋼筋對焊。
三、工程質量
1、合格。
2、乙方所建的工程要在甲方監督和質量的監督管理下
嚴格把關工程質量、生產安全、工程進度，嚴格按照規范要求施工，出現問題由乙方承擔。
四、工期
以承建方時間為準。
五、結算方式
泥工；鋼筋工以建筑面積計算________元每平方米。
六、工程款支付方式
以月為單位，在每月底支付實際工程進度款70%，主體完工付到90%，工程全部完工付清余款。
七、違約責任
1、乙方無力墊資施工導致未達到項目進度。造成甲方經濟效益或損失甲方有權終止合同。乙方必須無條件退場并向甲方賠償一切損失。
2、由于甲方無法按工程量支付進度款造成停工，不可抗力除外，甲方應賠償乙方一切損失。
八、如有特殊情況，雙方友好協商解決
本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，簽字生效。
甲方（簽章）____________乙方（簽章）___________
________年______月_____日________年______月_____日
建設工程施工合同19
甲方：____________
乙方：____________
甲方將對賓館貴賓樓屋面全部防水工程需要進行維修，經雙方協商，由乙方負責承包施工，并簽訂協議如下：
一、 工程承包形式
由乙方負責包工包料
二、 工程價格：
屋面維修工程在包工包料的`情況下，以每平方米43元的價格完成后以實際維修面積進行結算。
三、 施工材料及工程質量要求
屋面工程所需維修材料全部采用金姆指防水卷材。施工中需嚴格按照施工規范進行施工，所有的交接縫全部按長邊8c，短邊10c進行壓縫。
四、 施工中的安全責任
乙方需加強對其施工人員的施工安全防范教育，嚴格采取各種安全措施，如乙方措施不力，發生人身、財產安全事故，其一切責任和后果均由乙方負責。
五、 付款方式
工程完工后，甲方先行支付經雙方共同測量確定的價格總工程款數的50%,剩余50%的工程款待屋面經過兩次大雨后，經雙方確認無任何滲漏再行支付45%，剩余5%等________年后全部付清。
六、 工程保修期限
屋面防水保修期限為________年，(從該屋面竣工之日計算)________年內如乙方施工的防水工程有滲漏現象，乙方無條件按合同書要求的時間負責維修，其工時費、材料費等全部由乙方負責，如漏水甲方通知需要維修乙方不修損失公共財產由乙方全部負責。甲方不承擔任何費用。
七、 稅費
本協議所涉及的各種稅費均由乙方向有關部門負責繳 納。
八、 開工日期
自________年____月____日起至本月____日止。
九、 其他
本協議一式叁份，甲乙雙方各持一份，報有關部門一 份。
甲 方：________________
代表人：______________
乙 方：________________
________年____月____日
建設工程施工合同20
甲方：________________
乙方：________________
為了防止公司綜合樓漏水依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,經雙方洽談和協商，就甲方決定委托乙方進行綜合樓樓樓頂及廁所防水一事達成協議，內容如下。
第一條：工程概況
1、工程地址：湖北____縣____區
2、工程項目：公司綜合樓樓面廁所地面防水。
3、施工內容：甲方要求乙方，防止樓頂、廁所地面漏水，漏雨的目的。
4、承包方式：包工不包料、包工期、包質量、包安全。
第二條：工程價格：
1、屋面B每平米8元(含燃氣)
2、廁所丙綸布每平米____ 元
第三條：質量要求
1、施工中甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應協商解決。
2、工程質量除符合國家或行業的質量檢驗評定標準外，還應當達到甲方要求的質量標準：施工后，樓頂整體平面平整，無鼓包，接口牢固，密封好，排水口流水通暢，室內外各處無任何漏水痕跡。
第四條：工程工期
1、 工程時間：自________年____月____日開工，至________年____月____日竣工。
2、 如果因乙方原因而延遲完工，每日罰款500元。
第五條：付款方式
1、工程完工后付工程款70%， 甲方保留5%工程款作為工程維修押金，
2、工程保修期________年，在工程交工后________年內，工程質量出現任何問題，均由乙方無償修理，保修期滿后由甲方將工程款的5%(工程維修押金)撥付乙方。
第六條：施工安全：
1、乙方必須保持施工現場整潔，并遵守甲方公司安全管理的有關規定，對 施工人員人為造成的不安全后果負全責。
2、施工結束后，由公司派人對施工布局、施工質量進行驗收，凡是沒有達 到要求的不符合標準的地方，重新施工，返工全部費用由乙方自行承擔。
第七條：合同生效 ：
本合同雙方蓋章、簽字后生效。、本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等的法律效力 、
甲方：____________
乙方：____________
________年____月____日
建設工程施工合同21
甲方：____________
乙方：____________
為使香榭公寓工程能保質保量的順利進行，本著平等互利，協商一致的原則，結合本工程的實際情況，經雙方友好協商，達成以下協議，供雙方執行。
一、工程概況
1、工程名稱：____________
2、樓層：3樓（4樓單價另定）。
2、工程地址：________市車站南路
3、建筑面積：按圖紙實際建筑面積計算
二、承包形式
清工大包（包括自備機械），單價一次包定，自負盈虧。
三、承包單價
按建筑面積結算（所有機械費已包括在單價內）每平方90元人民幣（原定承包單價為80元平方，因甲方把外墻面磚的鋪貼同時承包給乙方，經協商單價增加10元平方，假如業主的原因取消外墻面磚，則承包單價仍為80元平方）。
四、承包范圍及具體內容
承包范圍：甲方承包的香榭公寓工程中均由泥工班組施工完成的工作。
具體內容：砌磚，砼澆搗及保養，保溫板的鋪貼，鋼絲
五、付款方式（主體工程按30元平方作為計算依據，裝飾工程按60元平方作為計算依據）
五層以上按每五層支付一次，按實際完成工程量的70%結算；待主體工程砌筑完成，中間驗收合格后一個月內付主體單價總工資的80%，二個月后，付清剩余的20%；裝飾工程按月計算，按實際完成工程量的70%結算；經項目部專職施工員、項目經理審批同意后，在下月15號左右支付，領取工資時必須上報職工工資表給項目部財務科；余款待竣工驗收后____月內付清，甲方在此付款條件下，乙方必須付清每位職工的人工工資。
六、質量
外墻保溫板采用D型機械固定單面鋼絲
七、安全
乙方必須嚴格執行國家、地方及甲方有關安全規范，做到提前預防，事中控制，事后處理，分清責任。進入施工現場必須戴安全帽。如乙方違章指揮，違規操作所造成的安全事故一切經濟損失及責任，有乙方承擔。班組必須專派兼職安全員一名，報項目部安全科。進入施工工地的每位職工的身份證復印件交于安全科，如不上報者所有的責任均由乙方自負。乙方平時施工應注意安全，并嚴格按有關安全操作規程的規定進行施工，對施工人員定時進行安全生產的教育，并對施工人員進行人工傷亡保險，若發生傷亡事故，根據傷亡事故的責任進行區分和處理，在5000元范圍內由乙方自行承擔，超出部分乙方承擔70%。
八、工期
乙方必須按照項目部所制定的施工進度計劃進行施工，保證完成施工進度計劃表中本承包范圍內的所有工作。如本班組造成延誤工期，影響其他班組正常施工每天罰款____元以此類推。
九、文明施工
1、乙方必須遵守工地有關規定，每道工序必須做到工完場地清，材料用多少拌多少，不得隨意浪費材料，特別是面磚及保溫板等易碎材料，如有浪費，三倍材料價賠償。
2、工地內嚴禁打架、斗毆、賭博，一經發現罰款1000元次，勞務隊長與相關負責人各處罰1000元次，罰款單在當期發放的工資中扣除。
3、工地內，未經甲方同意，乙方不得擅自留宿非本工地人員，如發生意外事故，一切后果自負，并承擔由此產生的一切后果。
4、甲方若資金一時周轉困難，不能按時發放，延遲幾天時，工地內乙方不得擅自停工，出現停工罰款5000元天，在合同價款中扣除。
5、乙方必須做到文明施工，工地內嚴禁大小便，如發現則罰款100元次并清掃場地一遍。
6、工地內應時常清理，如有檢查，應隨時清理、打掃施工場地。
十、甲方
1、攪拌機一臺，每層配電箱一只。
2、甲方
3、配電箱以外的電線、分箱由乙方自理，泥工班組所需使用的一切機械及其他工具均由乙方自備。
十一、違約責任
1、乙方施工部分不得自行轉包，否則因此產生的后果由乙方負責。
2、由乙方原因造成現場管理不達標或者施工過程中不能保證工程質量和進度要求，甲方有權要求乙方無條件撤出工地，并終止合同，按已完成合格工程質量的70﹪給予結算清退。保證金不退。
3、乙方不服從甲方管理人員的管理及要求，按項目部的通知為準，每次罰款5000元人命幣。
十二、甲方責任
1、根據工程總進度計劃的要求確定乙方施工的合理期限。
2、負責協調乙方于其他各方工作間的關系。
3、及時對乙方負責人進行圖紙內容、工程質量和安全技術交底并督促施工。
4、負責監督和檢查乙方在施工期間的活動和工程質量，如發現問題，有權提出糾正整改措施。
5、安全帽有甲方統一購買，其費用由乙方承擔。
十三、乙方責任
1、乙方必須根據甲方的施工進度計劃，合理安排施工人員保質、保量按時完成施工任務。
2、為了加強現場管理力度，乙方必須向施工人員進行質量安全技術交底，對施工人員進行質量安全教育，進場做好三級安全教育。
3、在施工過程中，乙方應及時做好落手清工作。
4、在施工過程中一旦發現問題應及時整改。
5、假如業主要求取消外墻面磚，則外墻粉刷乙方必須按施工規范施工。
6、乙方應協助甲方安全員工作。放樣時派一名專職人員配合施工員放線。
7、乙方不得錄用沒有身份證、童工、老人、殘疾人、疾病攜帶者在工地施工。
8、乙方負責人必須駐工地現場監督施工，外出有事必須經工程負責人請假同意后離開。
9、乙方在施工期間由于工作原因，辭退施工人員須結清的工資由乙方自行支付。
10、乙方施工人員不得酒后、赤膊、穿拖鞋上班，一經發現每人每次罰款100元，不戴安全帽不準進入施工現場，發現一次不戴安全帽罰款50元，不扣安全帶每次罰款20元，罰款單在當月支付工資款中扣除。
11、乙方必須做好成品保護。
12、乙方施工人員必須遵守甲方制定的各項規章制度與章程，服從甲方的統一安排。
13、乙方施工人員不得直接要求甲方發放工資。
14、乙方必須保證施工人員正常參加施工，必須與施工人員簽訂勞務合同，每位施工人員的身份證復印件及勞務合同各一份上報項目部備案。
十四、附則
乙方內部發生的任何經濟糾紛均與甲方無關。
十五、合同法律效力
本合同未盡事宜，雙方協商解決，若有爭議由公司仲裁。
本合同一式三份，甲乙雙方各一份，財務科一份，雙方簽字后生效，結清全款后失效。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
________年____月____日
建設工程施工合同22
發包方：________________
承包方：________________
甲方委托乙方承擔該工程鋼結構防火涂料的施工，遵循《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結合該工程的具體情況，經甲乙雙方友好協商，達成如下合同條款，望雙方遵照執行。
一、工程概況
1、工程名稱：________________
2、工程地址：________________
3、施工范圍：鋼結構環氧云鐵中間漆、防火涂料、面漆。
二、質量要求：
本工程采用包工包料方式，所用涂料及施工設備、腳手架等由乙方負責；施工所用的防火涂料隱蔽部分采用室外超薄型鋼結構防火涂料，外露部分采用室外薄型鋼結構防火涂料，所用材料必須有《國家固定滅火系統和耐火構件質量監督檢驗中心》的檢驗報告和《消防產品型式認可》證書，復印件加蓋生產單位公章。
三、工程期限
乙方接到甲方通知后組織進入現場，工期按甲方要求進行施工，竣工時間為20____年1月5日。如有特殊情況甲乙雙方協商工期順延。
四、工程造價
經甲乙雙方商定工程施工按實際發生量結算。
注：單價包括：材料費、人工費、稅金、措施費、水電費、試驗費。
五、付款方式
1、根據業主與我公司簽訂的合同沒有預付款，
2、按報量支付進度款，每月25日報量，次月5日～10日付款，
3、每月按報批量的50％付款，資料齊全整體驗收合格后1～15天付全款的95％。
4、剩余5％的款項作為質保金，保修期滿后15日內付清。
六、質量要求
1、施工過程中，專人檢查工藝質量，要求涂層噴涂均勻，無漏涂。
2、涂層及耐火時間達到甲方要求。
七、竣工驗收
1、工程完工后，乙方負責工程的檢測驗收，保修期執行國家規定。
2、檢測驗收時發現質量不合格的，由乙方負責返修，由甲方或其他部門安裝等原因造成的`涂層損壞，可以經甲乙雙方協商后有償讓乙方負責修補。
八、雙方責任
1、甲方責任
1）為乙方
2）遇到交叉作業情況，為乙方協商解決。
3）按合同約定按時支付工程款。
2、乙方責任
1）服從甲方項目部管理人員的管理，遵守項目部的管理規定，不得違章施工。
2）供料施工并負責防火涂料工程的驗收。
3）積極配合甲方的施工，保證施工進度，保證施工質量工期。
4）由乙方自己造成的安全事故，乙方自負，由甲方或其他有關方面造成的安全事故觸及乙方的，責任由造成事故方負責。
5）當甲方不按時支付工程款，乙方有權利停工，延誤工期及一切后果由甲方負責。
6）在施工過程中，做好環保工作，施工中不會污染到其他未施工部分。
7）如保修期內發生返修事宜乙方應在接到甲方通知后48小時內到場檢修，否則甲方有權組織檢修，發生的費用從乙方質保金中扣除。
九、其它
1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，甲方支付完乙方全部工程款后失效。
2、本合同一式貳份，甲、乙雙方各執一份。
3、如有違約，應按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程和承包合同條例》的有關法規執行。
4、本合同如有未盡事宜，經雙方協商后另簽定補充合同解決。
甲方：（蓋章）
乙方：（蓋章）
日期：
【建設工程施工合同模板】相關文章：
7.建設工程施工合同
8.建設工程施工合同