房屋裝修承攬合同

時(shí)間：2023-03-18 16:45:45 裝修合同我要投稿

房屋裝修承攬合同(精選14篇)

　　在不斷進(jìn)步的社會(huì)中，合同的用途越來越廣泛，它也是實(shí)現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。那么大家知道合同的格式嗎？以下是小編整理的房屋裝修承攬合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

房屋裝修承攬合同(精選14篇)

房屋裝修承攬合同1

　　甲方：

　　身份證號(hào)：

　　乙方：

　　身份證號(hào)：

　　在平等自愿的基礎(chǔ)上，甲方將自己的房子一幢承包給乙方裝修，經(jīng)協(xié)商甲、乙雙方達(dá)成以下協(xié)議：

　　一、裝修施工地點(diǎn)：江川縣前衛(wèi)鎮(zhèn)中街村1號(hào)

　　二、工程內(nèi)容：

　　1、內(nèi)粉：地磚、樓梯磚、墻漆、膩?zhàn)臃�、石灰�?/p>

　　4、外粉：前方墻貼磚，院壩貼瓷磚，其余三方跨水泥漿。

　　二、承包方式：包工不包料，水電由甲方提供。

　　三、乙方為單包工的方式承攬裝修，承攬裝修單價(jià)為：每1個(gè)大平方82元（捌拾貳元整）。

　　四、乙方負(fù)責(zé)對甲方咨詢、設(shè)計(jì)、報(bào)價(jià)等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后，乙方關(guān)于工程的相關(guān)事宜應(yīng)與甲方聯(lián)系，以確保工程質(zhì)量和工期。

　　五、在施工中由乙方自行提供相應(yīng)的設(shè)備、工具和技術(shù)，以及自行聘請技術(shù)工人，并由乙方對安全事故承擔(dān)全面責(zé)任，如果在施工中發(fā)生事故以及人員傷亡，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任，也不墊付任何費(fèi)用。乙方在施工中應(yīng)采取必要的'安全防護(hù)措施，如遇上述情況發(fā)生，造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。

　　六、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失及人身損失均由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　六、本合同一式二份，雙方各持一份，均具有同等法律效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

房屋裝修承攬合同2

　　甲方（定作人）：

　　住址：

　　身份證號(hào)碼：

　　乙方（承攬人）：

　　住址：

　　身份證號(hào)碼：

　　甲方擬裝修房屋一座，位置在富民縣大營鎮(zhèn)大營村330號(hào)，由乙方負(fù)責(zé)承攬全部裝修工程，為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。

　　一、雙方權(quán)利義務(wù)

　　1、乙方應(yīng)加強(qiáng)對其施工人員的安全教育，嚴(yán)格管理，遵守安全甲作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任，與甲方無關(guān)。

　　2、甲方負(fù)責(zé)提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進(jìn)度，乙方應(yīng)提前5天通知甲方購買所需材料。

　　3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內(nèi)外粉墻，內(nèi)外墻面積貼瓷磚，過道磚、衛(wèi)生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設(shè)，連同搭建所需全部腳手架。

　　4、乙方具有從事房屋裝修的.成熟經(jīng)驗(yàn)，負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。當(dāng)事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。

　　5、施工機(jī)械以及模板、腳手架等所有勞動(dòng)工具由乙方自帶，費(fèi)用由乙方自理。

　　一、工程概況

　　1、甲方將德惠超市馬邊店涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同約定內(nèi)容。

　　2、分項(xiàng)工程單價(jià)：1、仿瓷：5。00元每平方米（含材料及人工）。2、乳膠漆：9。00元每平方米（含基層膩?zhàn)蛹叭斯ぃ?，墻紙粘貼：6。00元每平方米。4、清水漆：15。00元每平方米（噴漆，門及其他道具的線條不另計(jì)費(fèi)）。5、以上單價(jià)均按實(shí)際著漆面積計(jì)算，造型頂按水平投影面積按實(shí)計(jì)算，不按展開面積計(jì)算，不按板材計(jì)算。

　　3、工程量：按工程驗(yàn)收的實(shí)際工程量計(jì)算

　　4、施工工期：合同簽訂之日起計(jì)算工期，總工期為18天。

　　二、付款方式：

　　1、乙方進(jìn)場7天后由甲方支付所完工程量工程款的60%作為工程前期借支款。

　　2、工程竣工交驗(yàn)合格，甲方向乙方支付合同總價(jià)款的95%，剩余5%為工程質(zhì)保金，質(zhì)保期為6個(gè)月。

　　三、甲方責(zé)任

　　1、辦理好工程開工的手續(xù)，提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖。

　　2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保甲質(zhì)量；

　　3、甲方負(fù)責(zé)工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內(nèi)運(yùn)輸?shù)缆罚鸪F(xiàn)場內(nèi)障礙物；

　　4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無故拖欠；

　　5、甲方對乙方施工現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督工作，對乙方違反有關(guān)安全、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進(jìn)行甲告、罰款等處罰；

　　6、甲方項(xiàng)目部根據(jù)工程總進(jìn)度的要求進(jìn)行施工安排，乙方應(yīng)當(dāng)服從甲方安排及管理。

　　三、乙方責(zé)任

　　1、按照甲方的技術(shù)要求進(jìn)行施工，接受甲方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導(dǎo)，根據(jù)現(xiàn)行的'國家建筑安裝工程質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)和施工驗(yàn)收規(guī)范，嚴(yán)格按照施工圖或設(shè)計(jì)變更進(jìn)行施工，不得擅自更改圖紙，保質(zhì)保量的完成任務(wù)，如因工程出現(xiàn)質(zhì)量問題則由乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；

　　2、乙方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備（設(shè)備需自備）、技術(shù)和勞動(dòng)力完成本工程的全部工作，不得轉(zhuǎn)包，乙方可根據(jù)工程需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關(guān)系，乙方及聘請人員在工作過程中發(fā)生的一切財(cái)產(chǎn)或人身損害均由乙方自行負(fù)責(zé)；

　　3、乙方要保甲材料利用率，不得浪費(fèi)、破壞，不得更換甲方提供的原材料；

　　4、乙方應(yīng)遵守甲方有關(guān)施工安全等相關(guān)規(guī)定，做到文明施工、安全施工。

　　四、質(zhì)量要求

　　1、嚴(yán)格按照甲方要求施工。

　　2、仿瓷墻面必須平整光潔（即壓光）。

　　3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。

　　4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。

　　5、木制道具清水漆必須噴。

　　6、乙方交付的工作成果不符合國家的質(zhì)量要求應(yīng)當(dāng)無條件整改，給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任；

　　7、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，按國家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，工程驗(yàn)收不合格，乙方負(fù)責(zé)返工并按合同約定承擔(dān)違約責(zé)任；

　　8、甲方在使用過程中，如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題，乙方應(yīng)在接到甲方通知后3日內(nèi)組織人員維修，超過3日乙方未進(jìn)行維修的，甲方可另請他人，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

　　五、安全施工與檢查

　　1、乙方負(fù)責(zé)對其施工人員進(jìn)行安全教育，應(yīng)遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，并隨時(shí)接受上級及甲方、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作；

　　2、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方的安全制度與施工流程工作，采取必須的安全防護(hù)措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責(zé)任由乙方承擔(dān)，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的其他一切費(fèi)用；

　　3、施工進(jìn)程中，甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項(xiàng)目的安全制度和安全規(guī)定，對于違反項(xiàng)目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患，甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工，乙方同時(shí)還應(yīng)接受與其他施工人員同等的處罰。

　　六、違約責(zé)任

　　1、違反本合同約定，給對方造成損失的，應(yīng)當(dāng)賠償對方全部損失，同時(shí)向?qū)Ψ街Ц哆`約金20%；

　　2、乙方應(yīng)在約定的時(shí)間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限；如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費(fèi)由甲方承擔(dān)，以簽甲單為依據(jù)；因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償金，同時(shí)每延誤一天，乙方應(yīng)按合同總價(jià)款的5%向甲方支付違約金，延誤超過2天時(shí)，甲方有權(quán)解除本合同，并不再支付合同尾款。

　　七、合同解除

　　1、合同履行完畢后，本合同自動(dòng)解除；

　　2、合同履行過程中，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可提前解除本合同；

　　3、合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力因素，導(dǎo)致本合同無法繼續(xù)履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需承擔(dān)違約責(zé)任。

　　八、合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)解，協(xié)商不成的，應(yīng)向甲方所在地甲法院提起訴訟。

　　九、合同履行過程中，有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式2份，甲乙雙方各執(zhí)1份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。

　　甲方（簽章）：

　　地址：

　　法定代表人：

　　乙方（手印）：

　　地址：

　　身份證號(hào)：（復(fù)印件附后）

　　本合同簽約代表人：

　　電話

房屋裝修承攬合同7

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商，就乙方承包甲方裝修施工事宜達(dá)成一致，簽訂本合同。

　　一、乙方包干承包該房屋裝修的工作，即實(shí)行“包工不包料”，甲方自備裝修材料，乙方只負(fù)責(zé)施工。

　　二、包干承包費(fèi)用：人民幣整。除此之外，甲方不再向乙方支付任何費(fèi)用。

　　三、支付方式：

　　1、乙方進(jìn)場施工之日，甲方向乙方預(yù)付人民幣圓整;

　　2、乙方完成全部裝修施工后，支付進(jìn)度款人民幣圓整;

　　3、全部裝修施工完成后天內(nèi)，甲方支付余款人民幣整。

　　四、工期：雙方確定該房屋裝修施工工期為天，乙方應(yīng)在約定的工期內(nèi)完成全部施工任務(wù)。

　　五、其他約定：

　　1、甲方按照乙方提供的.清單及時(shí)自行負(fù)責(zé)采購裝修材料;

　　2、甲方應(yīng)按合同約定及時(shí)付款，否則按200元/天支付違約金;

　　3、乙方自行準(zhǔn)備工具、聘請人員，自行負(fù)責(zé)施工安全，嚴(yán)格按照甲方提供的圖紙和甲方要求施工，確保工程質(zhì)量，如在施工過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格行為，造成返工，因此造成的裝修材料損失、人工損失概由乙方自行承擔(dān);

　　4、乙方不得浪費(fèi)、挪用甲方的裝修材料，否則按500元/次予以處罰，并需賠償甲方損失;

　　5、乙方應(yīng)在合同約定的工期內(nèi)完成全部施工任務(wù)，每延期一天按照200元/天予以處罰。如因甲方不及時(shí)付款、裝修材料延誤或新增施工內(nèi)容等甲方原因而延誤工期，乙方不承擔(dān)違約責(zé)任;

　　6、該房屋裝修保修期為貳年，保修期內(nèi)乙方應(yīng)該及時(shí)負(fù)責(zé)為甲方維修。

　　六、本合同一式兩份，雙方各持一份，雙方簽字后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　時(shí)間：

房屋裝修承攬合同8

　　甲方：__________（以下簡稱甲方）

　　乙方：__________（以下簡稱乙方）

　　甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，就裝修承攬合同達(dá)成以下約定，供雙方共同遵守：

　　一、工程概況

　　1、甲方將（地點(diǎn)）涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同約定內(nèi)容。

　　2、分項(xiàng)工程單價(jià)：

　�。�1）仿瓷：____元每平方米（含材料及人工）。

　�。�2）乳膠漆：____元每平方米（含基層膩?zhàn)蛹叭斯ぃ?/p>

　�。�3）墻紙粘貼：____元每平方米。

　　（4）清水漆：____元每平方米（噴漆，門及其他道具的線條不另計(jì)費(fèi)）。

　�。�5）以上單價(jià)均按實(shí)際著漆面積計(jì)算，造型頂按水平投影面積按實(shí)計(jì)算，不按展開面積計(jì)算，不按板材計(jì)算。

　　3、工程量：按工程驗(yàn)收的實(shí)際工程量計(jì)算。

　　4、施工工期：合同簽訂之日起計(jì)算工期，總工期為____天。

　　二、付款方式

　　1、乙方進(jìn)場7天后由甲方支付所完工程量工程款的__%作為工程前期借支款。

　　2、工程竣工交驗(yàn)合格，甲方向乙方支付合同總價(jià)款的______%，剩余______%為工程質(zhì)保金，質(zhì)保期為__個(gè)月。

　　三、甲方責(zé)任

　　1、辦理好工程開工的手續(xù)，提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖。

　　2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質(zhì)量。

　　3、甲方負(fù)責(zé)工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內(nèi)運(yùn)輸?shù)缆�，拆除現(xiàn)場內(nèi)障礙物。

　　4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無故拖欠。

　　5、甲方對乙方施工現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督工作，對乙方違反有關(guān)安全、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的`行為有權(quán)進(jìn)行警告、罰款等處罰。

　　6、甲方項(xiàng)目部根據(jù)工程總進(jìn)度的要求進(jìn)行施工安排，乙方應(yīng)當(dāng)服從甲方安排及管理。

　　四、乙方責(zé)任

　　1、按照甲方的技術(shù)要求進(jìn)行施工，接受甲方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導(dǎo)，根據(jù)現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)和施工驗(yàn)收規(guī)范，嚴(yán)格按照施工圖或設(shè)計(jì)變更進(jìn)行施工，不得擅自更改圖紙，保質(zhì)保量的完成任務(wù)，如因工程出現(xiàn)質(zhì)量問題則由乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

　　3、乙方要保證材料利用率，不得浪費(fèi)、破壞，不得更換甲方提供的原材料。

　　4、乙方應(yīng)遵守甲方有關(guān)施工安全等相關(guān)規(guī)定，做到文明施工、安全施工。

　　五、質(zhì)量要求

　　1、嚴(yán)格按照甲方要求施工。

　　2、仿瓷墻面必須平整光潔（即壓光）。

　　3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。

　　4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。

　　5、木制道具清水漆必須噴。

　　6、乙方交付的工作成果不符合國家的質(zhì)量要求應(yīng)當(dāng)無條件整改，給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　7、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，按國家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，工程驗(yàn)收不合格，乙方負(fù)責(zé)返工并按合同約定承擔(dān)違約責(zé)任。

　　8、甲方在使用過程中，如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題，乙方應(yīng)在接到甲方通知后____日內(nèi)組織人員維修，超過____日乙方未進(jìn)行維修的，甲方可另請他人，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

　　六、安全施工與檢查

　　1、乙方負(fù)責(zé)對其施工人員進(jìn)行安全教育，應(yīng)遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，并隨時(shí)接受上級及甲方、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作。

　　2、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方的安全制度與施工流程工作，采取必須的安全防護(hù)措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責(zé)任由乙方承擔(dān)，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的其他一切費(fèi)用。

　　七、違約責(zé)任

　　1、違反本合同約定，給對方造成損失的，應(yīng)當(dāng)賠償對方全部損失，同時(shí)向?qū)Ψ街Ц哆`約金%__。

　　2、乙方應(yīng)在約定的時(shí)間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限。如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費(fèi)由甲方承擔(dān)，以簽證單為依據(jù)。因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償金，同時(shí)每延誤一天，乙方應(yīng)按合同總價(jià)款的____%向甲方支付違約金，延誤超過____天時(shí)，甲方有權(quán)解除本合同，并不再支付合同尾款。

　　八、合同解除

　　1、合同履行完畢后，本合同自動(dòng)解除。

　　2、合同履行過程中，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可提前解除本合同。

　　3、合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力因素，導(dǎo)致本合同無法繼續(xù)履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需承擔(dān)違約責(zé)任。

　　九、其他事項(xiàng)

　　1、合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)解，協(xié)商不成的，應(yīng)向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　2、合同履行過程中，有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

　　3、本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。

　　甲方（簽章）：__________乙方（手�。篲_________

　　地址：________________地址：________________

　　法定代表人：_________身份證號(hào)：_________

房屋裝修承攬合同9

　　甲方（業(yè)主):

　　乙方（承攬方):

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合居室裝飾裝修工程施工的要求，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就甲方的室內(nèi)裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜，達(dá)成如下條款：

　　一、工程施工地點(diǎn)及房屋情況

　　1.施工地點(diǎn)：武威市涼州區(qū)聚銀新都小區(qū)3號(hào)樓2單元1503室。

　　2.住房結(jié)構(gòu)：鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)；房型：二室二廳一廚一衛(wèi)，建筑面積：90.2㎡。

　　二、雙方權(quán)利義務(wù)

　　1．乙方應(yīng)加強(qiáng)對其施工人員的安全教育，在施工過程中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施，嚴(yán)格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員全程配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等損害其他人的財(cái)產(chǎn)、生命健康、安全等事故發(fā)生。由于乙方人員的故意或過失引起的上述情況發(fā)生等事故由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任，與甲方無關(guān)。

　　2.乙方為包工不包料的承攬方式，甲方負(fù)責(zé)提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進(jìn)度，乙方應(yīng)提前5天通知甲方購買所需材料。

　　3.乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗(yàn)，負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。當(dāng)事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。

　　4.施工機(jī)械以及模板、工具等所有勞動(dòng)工具由乙方自帶，費(fèi)用由乙方自理。

　　5.乙方所屬人員的`工資報(bào)酬由乙方負(fù)責(zé)支付，與甲方無關(guān)。

　　6.為施工方便，甲方給乙方提供房屋的鑰匙一把，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復(fù)制、轉(zhuǎn)借，并在結(jié)算加工承攬費(fèi)時(shí)交還甲方，同時(shí)對房屋內(nèi)的原有設(shè)施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負(fù)有保護(hù)和保管責(zé)任，防止被盜丟失，否則應(yīng)對保管不當(dāng)造成的直接和間接損失負(fù)全額賠償責(zé)任。

　　三、質(zhì)量和工期要求

　　1.工期從20xx年10月日開始建設(shè)，到20xx年11月日止。在約定的工期內(nèi)，施工時(shí)間、施工進(jìn)程由乙方自定

　　2.裝飾施工內(nèi)容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程及需要的其他工程。

　　3.乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則，加強(qiáng)質(zhì)量管理，保證工程質(zhì)量。

　　4.甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)等影響房屋質(zhì)量等行為時(shí)，有權(quán)要求乙方停工或整改。

　　5.房屋裝修竣工后，甲方發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題的，乙方必須及時(shí)進(jìn)行免費(fèi)維修。

　　四、違約責(zé)任

　　由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的，乙方要進(jìn)行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因?qū)е潞贤瑹o法履行的，乙方應(yīng)承擔(dān)因其違約給甲方造成的一切損失。

　　五、爭議解決辦法

　　1.發(fā)生合同爭議時(shí)，雙方應(yīng)友好協(xié)商。

　　2.如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交人民法院進(jìn)行裁決。

　　六、附則

　　1.本合同一式兩份，甲、乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份，雙方簽字后生效。

　　2.以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同，補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。

　　甲方簽字：

　　年月

　　乙方簽字：年日日月

房屋裝修承攬合同10

　　甲方：

　　乙方：

　　鑒于甲方系發(fā)包方，乙方系承攬方，年月日甲自愿將位于 ____________________________________承攬給乙方裝修，現(xiàn)甲、乙雙方本著平等自愿，協(xié)商一致的原則，就房屋裝修有關(guān)方面，特此訂立如下協(xié)議：

　　工程地點(diǎn)及概況：

　　工程名稱：____________________________________。

　　工程建筑面積：________________________________。

　　工程戶型結(jié)構(gòu)：________________________________。

　　工程項(xiàng)目：____________________________________。

　　工程價(jià)款及付款方式：

　　1.本工程總價(jià)為________元，大寫_________。

　　2.本合同簽訂后，甲方預(yù)付第一期工程款即雙方簽認(rèn)的報(bào)價(jià)單中工程款總額的____給乙方(含定金，不含設(shè)計(jì)費(fèi))，乙方才進(jìn)場施工。

　　3.施工及安裝竣工驗(yàn)收后當(dāng)天甲方付清乙方全部工程款。

　　三、承攬方式：

　　乙方負(fù)責(zé)施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。

　　四、材料提供：

　　關(guān)于材料供應(yīng)，甲乙雙方充分協(xié)商采用____方式供應(yīng)材料。

　　a.本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，甲方提供的材料，乙方應(yīng)當(dāng)即時(shí)檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方，甲方應(yīng)即時(shí)更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔(dān)，如延誤工程進(jìn)展，施工期限相應(yīng)順延。

　　b.本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標(biāo)準(zhǔn)，并接受甲方檢驗(yàn)。

　　四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收期限：

　　施工要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn)。房屋交付給甲方，甲方應(yīng)即時(shí)驗(yàn)收，甲方應(yīng)在3日內(nèi)檢驗(yàn)，如在該期限內(nèi)，甲方未做任何表示，視為該房屋驗(yàn)收合格。

　　五、施工期限：

　　工期為_______,從年月日到年月日，如因甲方的原因?qū)е卵诱`工程進(jìn)展或則不可抗力導(dǎo)致延誤工程進(jìn)展，其施工期限相應(yīng)的順延。

　　六、違約責(zé)任

　　1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，除順延工期外，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應(yīng)支付_____元，如甲方不按合同約定預(yù)付工程款，每拖延一天，按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。

　　2.由于乙方原因?qū)е鹿こ萄悠诳⒐?乙方應(yīng)按每天支付____元的違約金給甲方。

　　3.工程未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進(jìn)行施工的,造成的損失由甲方負(fù)責(zé),并視為對乙方施工的工程驗(yàn)收合格,甲方應(yīng)付清全部工程款。

　　七、其他約定：

　　1.乙方根據(jù)甲方要求設(shè)計(jì)圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。如乙方發(fā)現(xiàn)根據(jù)甲方要求設(shè)計(jì)的圖紙或者技術(shù)要求不合理的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方。因甲方怠于答復(fù)等原因造成乙方損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。

　　2.甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項(xiàng)目增加，甲方應(yīng)支付乙方實(shí)際增加所產(chǎn)生的費(fèi)用，如給乙方造成損失的，應(yīng)當(dāng)對乙方進(jìn)行賠償。

　　3.乙方在施工期間，應(yīng)當(dāng)接受甲方必要的監(jiān)督檢驗(yàn)。甲方不得因監(jiān)督檢驗(yàn)妨礙乙方的`正常工作，如妨礙延誤工程進(jìn)展，其施工期限相應(yīng)順延，造成乙方損失的，應(yīng)賠償損失。

　　4.乙方房屋裝修完成后，應(yīng)當(dāng)即時(shí)向甲方交付，甲方應(yīng)當(dāng)即時(shí)驗(yàn)收該房屋。

　　5.乙方施工需要甲方協(xié)助的，甲方有協(xié)助的義務(wù)。甲方不履行協(xié)助義務(wù)致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并相應(yīng)順延履行期限;甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)當(dāng)賠償。

　　八、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力。

　　九、本協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字后生效。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　地點(diǎn)：地點(diǎn)：

　　電話：電話：

　　年月日年月日

房屋裝修承攬合同11

　　甲方：__________（以下簡稱甲方）

　　乙方：__________（以下簡稱乙方）

　　甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，就裝修承攬合同達(dá)成以下約定，供雙方共同遵守：

　　一、工程概況：

　　1、甲方將（地點(diǎn)）涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同約定內(nèi)容。

　　2、分項(xiàng)工程單價(jià)：

　　3、仿瓷：元每平方米（含材料及人工）。

　　4、乳膠漆：元每平方米（含基層膩?zhàn)蛹叭斯ぃ?/p>

　　5、墻紙粘貼：元每平方米。

　　6、清水漆：元每平方米（噴漆，門及其他道具的線條不另計(jì)費(fèi)）。

　　7、以上單價(jià)均按實(shí)際著漆面積計(jì)算，造型頂按水平投影面積按實(shí)計(jì)算，不按展開面積計(jì)算，不按板材計(jì)算。

　　8、工程量：按工程驗(yàn)收的實(shí)際工程量計(jì)算。

　　9、施工工期：合同簽訂之日起計(jì)算工期，總工期為____天。

　　二、付款方式：

　　1、乙方進(jìn)場7天后由甲方支付所完工程量工程款的__%作為工程前期借支款。

　　2、工程竣工交驗(yàn)合格，甲方向乙方支付合同總價(jià)款的__%，剩余__%__為工程質(zhì)保金，質(zhì)保期為__個(gè)月。

　　三、甲方責(zé)任：

　　1、辦理好工程開工的手續(xù)，提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖。

　　2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質(zhì)量；

　　3、甲方負(fù)責(zé)工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內(nèi)運(yùn)輸?shù)缆罚鸪F(xiàn)場內(nèi)障礙物；

　　4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無故拖欠；

　　5、甲方對乙方施工現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督工作，對乙方違反有關(guān)安全、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進(jìn)行警告、罰款等處罰；

　　6、甲方項(xiàng)目部根據(jù)工程總進(jìn)度的要求進(jìn)行施工安排，乙方應(yīng)當(dāng)服從甲方安排及管理。

　　三、乙方責(zé)任：

　　3、乙方要保證材料利用率，不得浪費(fèi)、破壞，不得更換甲方提供的原材料；

　　4、乙方應(yīng)遵守甲方有關(guān)施工安全等相關(guān)規(guī)定，做到文明施工、安全施工。

　　四、質(zhì)量要求：

　　1、嚴(yán)格按照甲方要求施工。

　　2、仿瓷墻面必須平整光潔（即壓光）。

　　3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。

　　4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。

　　5、木制道具清水漆必須噴。

　　6、乙方交付的工作成果不符合國家的質(zhì)量要求應(yīng)當(dāng)無條件整改，給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任；

　　五、安全施工與檢查：

　　3、施工進(jìn)程中，甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項(xiàng)目的`安全制度和安全規(guī)定，對于違反項(xiàng)目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患，甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工，乙方同時(shí)還應(yīng)接受與其他施工人員同等的處罰。

　　六、違約責(zé)任：

　　1、違反本合同約定，給對方造成損失的，應(yīng)當(dāng)賠償對方全部損失，同時(shí)向?qū)Ψ街Ц哆`約金%__；

　　2、乙方應(yīng)在約定的時(shí)間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限；如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費(fèi)由甲方承擔(dān)，以簽證單為依據(jù)；因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償金，同時(shí)每延誤一天，乙方應(yīng)按合同總價(jià)款的____%向甲方支付違約金，延誤超過____天時(shí)，甲方有權(quán)解除本合同，并不再支付合同尾款。

　　七、合同解除：

　　1、合同履行完畢后，本合同自動(dòng)解除；

　　2、合同履行過程中，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可提前解除本合同；

　　3、合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力因素，導(dǎo)致本合同無法繼續(xù)履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需承擔(dān)違約責(zé)任。

　　八、合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)解，協(xié)商不成的，應(yīng)向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　九、合同履行過程中，有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。

　　甲方（簽章）：__________ 乙方（手印）：__________

　　地址：________________ 地址：________________

　　法定代表人：_________ 身份證號(hào)：_________

房屋裝修承攬合同12

　　甲方：________

　　乙方：________

　　鑒于甲方系發(fā)包方，乙方系承攬方，____年____月____日甲自愿將位于________承攬給乙方裝修，現(xiàn)甲、乙雙方本著平等自愿，協(xié)商一致的原則，就房屋裝修有關(guān)方面，特此訂立如下協(xié)議：

　　一、工程地點(diǎn)及概況：

　　工程名稱：____________________________________。

　　工程建筑面積：________________________________。

　　工程戶型結(jié)構(gòu)：________________________________。

　　工程項(xiàng)目：____________________________________。

　　二、工程價(jià)款及付款方式：

　　1、本工程總價(jià)為________元，大寫_________。

　　2、本合同簽訂后，甲方預(yù)付第一期工程款即雙方簽認(rèn)的報(bào)價(jià)單中工程款總額的____給乙方(含定金，不含設(shè)計(jì)費(fèi))，乙方才進(jìn)場施工。

　　3、施工及安裝竣工驗(yàn)收后當(dāng)天甲方付清乙方全部工程款。

　　三、承攬方式：

　　乙方負(fù)責(zé)施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。

　　四、材料提供：

　　關(guān)于材料供應(yīng)，甲乙雙方充分協(xié)商采用____方式供應(yīng)材料。

　　A、本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，甲方提供的材料，乙方應(yīng)當(dāng)即時(shí)檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方，甲方應(yīng)即時(shí)更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔(dān)，如延誤工程進(jìn)展，施工期限相應(yīng)順延。

　　B、本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標(biāo)準(zhǔn)，并接受甲方檢驗(yàn)。

　　五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收期限：

　　六、施工期限：

　　工期為_______,從____年____月____日到____年____月____日，如因甲方的原因?qū)е卵诱`工程進(jìn)展或則不可抗力導(dǎo)致延誤工程進(jìn)展，其施工期限相應(yīng)的順延。

　　七、違約責(zé)任

　　1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，除順延工期外，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應(yīng)支付_____元，如甲方不按合同約定預(yù)付工程款，每拖延一天，按合同金額的'____%支付違約金給乙方,其工期順延。

　　2、由于乙方原因?qū)е鹿こ萄悠诳⒐?乙方應(yīng)按每天支付____元的違約金給甲方。

　　3、工程未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進(jìn)行施工的,造成的損失由甲方負(fù)責(zé),并視為對乙方施工的工程驗(yàn)收合格,甲方應(yīng)付清全部工程款。

　　八、其他約定：

　　1、乙方根據(jù)甲方要求設(shè)計(jì)圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。如乙方發(fā)現(xiàn)根據(jù)甲方要求設(shè)計(jì)的圖紙或者技術(shù)要求不合理的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方。因甲方怠于答復(fù)等原因造成乙方損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。

　　2、甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項(xiàng)目增加，甲方應(yīng)支付乙方實(shí)際增加所產(chǎn)生的費(fèi)用，如給乙方造成損失的，應(yīng)當(dāng)對乙方進(jìn)行賠償。

　　3、乙方在施工期間，應(yīng)當(dāng)接受甲方必要的監(jiān)督檢驗(yàn)。甲方不得因監(jiān)督檢驗(yàn)妨礙乙方的正常工作，如妨礙延誤工程進(jìn)展，其施工期限相應(yīng)順延，造成乙方損失的，應(yīng)賠償損失。

　　4、乙方房屋裝修完成后，應(yīng)當(dāng)即時(shí)向甲方交付，甲方應(yīng)當(dāng)即時(shí)驗(yàn)收該房屋。

　　5、乙方施工需要甲方協(xié)助的，甲方有協(xié)助的義務(wù)。甲方不履行協(xié)助義務(wù)致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并相應(yīng)順延履行期限;甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)當(dāng)賠償。

　　九、附則

　　1、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力。

　　2、本協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字后生效。

　　甲方：________乙方：________

　　法定代表人：________法定代表人：________

　　地點(diǎn)：________地點(diǎn)：________

　　電話：________電話：________

　　簽訂日期：____年____月____日

房屋裝修承攬合同13

　　甲方：

　　乙方（承攬方）：

　　甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》關(guān)于承攬合同的規(guī)定，在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成以下協(xié)議：

　　一、承攬方式：乙方承攬甲方住房（具體工種）。

　　二、施工地點(diǎn)：

　　三、住房結(jié)構(gòu)、戶型及面積：

　　四、付款方式：按照元計(jì)價(jià)，在乙方完工，甲方驗(yàn)收合格后，甲方再支付價(jià)款。

　　五、質(zhì)保金：乙方在簽訂本合同之日繳納3000元給甲方作為質(zhì)保金，在甲乙雙方不再合作，并且加工承攬質(zhì)量合格后，甲方退還給乙方。若質(zhì)量不合格，質(zhì)保金將用于修繕。

　　六、施工質(zhì)量：乙方應(yīng)確保質(zhì)量符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

　　七、施工期限：自合同簽訂之日起至年月日止。

　　八、甲方的權(quán)利義務(wù)

　�。ㄒ唬┘追降臋�(quán)利

　　1、若乙方有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)任等影響裝修質(zhì)量的行為，甲方可以解除合同，并且追究乙方違約責(zé)任。

　　2、房屋裝修竣工后，發(fā)生質(zhì)量問題，甲方可以要求乙方進(jìn)行維修。

　�。ǘ┘追降牧x務(wù)

　　1、甲方提供裝修房屋的鑰匙給乙方。

　　2、甲方應(yīng)按照施工進(jìn)度為乙方提供裝修材料。

　　九、乙方的權(quán)利義務(wù)

　�。ㄒ唬┮曳降�.權(quán)利

　　1、在驗(yàn)收合格后，要求甲方支付相應(yīng)承攬加工費(fèi)用。

　　2、要求甲方提供必需的裝修裝飾材料。

　　（二）乙方的義務(wù)

　　1、乙方應(yīng)加強(qiáng)安全教育，在施工過程中對工作人員和相鄰居民采取必要安全措施，避免安全事故，因本合同為承攬合同，乙方應(yīng)對所有安全事故承擔(dān)責(zé)任，甲方僅驗(yàn)收承攬加工的成果，不對任何事故負(fù)安全責(zé)任。

　　2、乙方應(yīng)文明施工，防止鄰居住房管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等損壞他人生命、財(cái)產(chǎn)的事故發(fā)生，由于乙方的行為導(dǎo)致這些行為發(fā)生，由乙方承擔(dān)責(zé)任。

　　3、乙方需要使用裝修裝飾材料，應(yīng)提前3天告知甲方。

　　4、乙方保證具有從事裝修的相關(guān)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，乙方交付承攬成果給甲方，雙方為承攬關(guān)系，不存在雇傭關(guān)系。

　　5、乙方按時(shí)發(fā)放所屬員工的工資報(bào)酬，任何因工資產(chǎn)生爭議的糾紛與甲方無關(guān)。

　　6、乙方在進(jìn)場時(shí)領(lǐng)取的房屋鑰匙，應(yīng)在甲方驗(yàn)收完承攬成果后，立即交還甲方。

　　7、乙方在保管房屋鑰匙期間，應(yīng)隨時(shí)鎖好房門，對房屋內(nèi)的裝修裝飾材料負(fù)有保管義務(wù)，若因乙方原因?qū)е聛G失或者損毀，乙方應(yīng)如實(shí)賠償。

　　8、房屋驗(yàn)收后，若在之內(nèi)產(chǎn)生質(zhì)量問題，乙方應(yīng)無條件立即維修。

　　十、違約責(zé)任

　　由于施工質(zhì)量達(dá)不到要求，乙方進(jìn)行維修，維修費(fèi)用由乙方承擔(dān)，造成損失，由乙方賠償。因乙方施工過程中不負(fù)責(zé)導(dǎo)致甲方解除合同的，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償損失。

　　十一、爭議解決條款

　　因本合同產(chǎn)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成向甲方所在地人民法院起訴。

　　十二、此合同一式二份，雙方簽字蓋章生效。未盡事宜，可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議為本合同組成部分。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日年月日

房屋裝修承攬合同14

　　甲方：

　　身份證號(hào)：

　　乙方：

　　身份證號(hào)：

　　甲方的房屋一幢需要裝修，乙方以自己的設(shè)備、技術(shù)、勞力為甲方完成裝修，并將裝修成果交付甲方使用。現(xiàn)經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成下列協(xié)議：

　　一、甲方提供圖紙，乙方按圖紙進(jìn)行施工，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格支付承攬裝修費(fèi)，也可以由甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙，乙方負(fù)責(zé)對甲方咨詢、設(shè)計(jì)、報(bào)價(jià)等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后，乙方關(guān)于工程的相關(guān)事宜應(yīng)與甲方聯(lián)系，以確保工程質(zhì)量和工期。

　　二、裝修施工地點(diǎn)：江川縣前衛(wèi)鎮(zhèn)上街地276號(hào)。

　　三、乙方為單包工的`方式承攬裝修，承攬裝修單價(jià)為：每1個(gè)大平方70元（柒拾元整）。

　　四、在施工中由乙方自行提供相應(yīng)的設(shè)備、工具和技術(shù)，以及自行聘請技術(shù)工人，并由乙方對安全事故承擔(dān)全面責(zé)任，如果在施工中發(fā)生事故以及人員傷亡，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任，也不墊付任何費(fèi)用。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)措施，如遇上述情況發(fā)生，造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。

　　五、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失及人身損失均由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　六、本合同一式二份，雙方各持一份，均具有同等法律效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

【房屋裝修承攬合同】相關(guān)文章：